ПРОТОКОЛ № 2

Рассмотрения, оценки и сопоставления заявок участников запроса предложений

на выполнение работ по замене лифта в жилом корпусе № 2

ГАУ РХ «Абаканский пансионат ветеранов»

г. Абакан 29 декабря 2012 года 1. Дата проведения заседания: 29 декабря 2012 года 2. Время начала заседания 15.20 часов 3. Время окончания: 15.35 часов Место проведения заседания: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Белоярская, 68, корпус № 1, кабинет директора. Адрес электронной почты: informyrist@yandex.ru Номер контактного телефона: 8 3902 27-76-40, 27-67-79 Состав комиссии определен приказом директора ГАУ РХ «Абаканский пансионат ветеранов» от 23.07.2012 г. (с изменениями, внесенными приказом директора от 24.09.2012 г. № 98/1-Д). В состав закупочной комиссии входят 7 членов. Заседание комиссии проводится в присутствии 6 членов комиссии. Кворум имеется, Комиссия правомочна. На заседании комиссии присутствуют полномочные представители участников. Повестка заседания: Рассмотрение, оценка, сопоставление заявок. Признание победителя. Комиссия приступила к рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок: Предмет договора: выполнение работ по замене лифта в жилом корпусе № 2 Государственного автономного учреждения Республики Хакасия «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов. На участие в запросе подано 2 (две) заявки. Комиссия рассмотрела заявки участников запроса предложений на соответствие обязательным требованиям, установленным в закупочной документации По результатам рассмотрения Комиссией принято решение:

Признать запрос предложений состоявшимся.
Признать участником, предложившим наилучшие условия исполнения работ - Общество с ограниченной ответственностью «Щербинские лифты», г. Красноярск, ул. Николаева, 9.
Заключить в сроки, указанные в закупочной документации, с Обществом с ограниченной ответственностью «Щербинские лифты» договор на сумму 1588000,00 (Один миллион пятьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Проголосовали: единогласно. Протокол заседания комиссии размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте www.APV19.ru. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии по закупкам. Председатель комиссии: ___________________ В.И. Злаказов Секретарь комиссии: ___________________ В.М. Буркова Члены комиссии: ___________________ Е.Н. Проценко ___________________ Г.А. Ряполова ___________________ Л.А. Данилович ___________________ В.А. Кoндауров

ПРОТОКОЛ № 1

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ЗАКУПКАМ

вскрытие конвертов, рассмотрения поступивших заявок участников

по процедуре «Запрос предложений» по извещению № 9

г. Абакан 29 декабря 2012 г. 1. Дата проведения заседания: 29 декабря 2012 года 2. Время начала заседания: 15.00 часов 3. Время окончания заседания: 15.20 час. Место проведения заседания: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Белоярская, 68, корпус № 1 , кабинет директора. Адрес электронной почты: informyrist@yandex.ru Номер контактного телефона: 8 3902 27-76-40, 27-67-79 Состав комиссии определен приказом директора ГАУ РХ «Абаканский пансионат ветеранов» от 23.07.2012 г. (с изменениями, внесенными приказом директора от 24.09.2012 г. № 98/1-Д). В состав закупочной комиссии входят 7 членов. Заседание комиссии проводится в присутствии 6 членов комиссии. Кворум имеется, Комиссия правомочна. На заседании комиссии присутствуют полномочные представители участников запроса предложений. Повестка заседания:

Вскрытие конвертов и рассмотрение поступивших предложений. Ознакомление с предложенными условиями.
Определение времени и места рассмотрения для подведения итогов по рассмотренным заявкам.

Слушали: По первому вопросу: Председатель комиссии открыл заседание. Пояснил, что поступило 2 заявки. Заявка № 1 поступила 29 декабря 2012 года в 13ч. 26 мин., заявка № 2 поступила 29 декабря в 13 ч.45 мин. Члены комиссии приступили к вскрытию конвертов Заявка № 1 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Щербинские лифты», г. Красноярск, ул. Николаева, 9. Наличие сведений: - заявка на участие в запросе предложений по форме № 1; - коммерческое предложение по форме № 2; - анкета участника по форме № 3; - Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям закупочной документации (выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, (ЕГРИП); копии свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное СРО; сертификат соответствия; Приказ о назначении на должность директора; свидетельство о госрегистрации; Устав общества, протокол) Заявка № 2 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лифтремонтмонтаж», г. Абакан, ул. Вяткина, 35а. Наличие сведений: - заявка на участие в запросе предложений по форме № 1; - коммерческое предложение по форме № 2; - анкета участника по форме № 3; - Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям закупочной документации (выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, (ЕГРИП); копии свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное СРО; сертификат соответствия; Приказ о назначении на должность директора; свидетельство о госрегистрации; Устав общества, протокол) Комиссия рассмотрела поступившие заявки согласно оценки и сопоставления предложений, указанных в закупочной документации: ЗАЯВКА № 1:

Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки	Единица измерения	Предложение участника	Критерий оценки
Цена договора	руб.	1588000,00	0,2%
Сроки выполнения работ	дн.	До 01.05.2013г.	20%
Гарантийный срок	мес/лет	60 мес	20%

ЗАЯВКА № 2:

Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки	Единица измерения	Предложение участника	Критерий оценки
Цена договора	руб.	1654000,00	0,16%
Сроки выполнения работ	дн.	До 01.05.2013г.	20%
Гарантийный срок	мес/лет	10 лет	20%

По второму вопросу: Выступила Буркова В.М., сообщила, что окончательное подведение итогов и определение участников в качестве «Подрядчиков» будет проведено 29 декабря 2012 года. РЕШИЛИ: Принять окончательное решение 29 декабря 2012 года. Проголосовали: единогласно. Протокол заседания комиссии размещается на официальном сайте zakupki.gov.ru и на сайте www.APV19.ru. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии по закупкам. Председатель комиссии: ___________________ В.И. Злаказов Секретарь комиссии: ___________________ В.М. Буркова Члены комиссии: ___________________ Е.Н. Проценко ___________________ Г.А. Ряполова ___________________ Л.А. Данилович ___________________ В.А. Кoндауров

ПРОТОКОЛ № 2

Рассмотрения, оценки и сопоставления заявок участников запроса предложений

на выполнение работ по замене лифта в жилом корпусе № 2

ГАУ РХ «Абаканский пансионат ветеранов»

Признать запрос предложений состоявшимся.
Признать участником, предложившим наилучшие условия исполнения работ - Общество с ограниченной ответственностью «Щербинские лифты», г. Красноярск, ул. Николаева, 9.
Заключить в сроки, указанные в закупочной документации, с Обществом с ограниченной ответственностью «Щербинские лифты» договор на сумму 1588000,00 (Один миллион пятьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.

ПРОТОКОЛ № 1

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ЗАКУПКАМ

вскрытие конвертов, рассмотрения поступивших заявок участников

по процедуре «Запрос предложений» по извещению № 9

Вскрытие конвертов и рассмотрение поступивших предложений. Ознакомление с предложенными условиями.
Определение времени и места рассмотрения для подведения итогов по рассмотренным заявкам.

Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки	Единица измерения	Предложение участника	Критерий оценки
Цена договора	руб.	1588000,00	0,2%
Сроки выполнения работ	дн.	До 01.05.2013г.	20%
Гарантийный срок	мес/лет	60 мес	20%

ЗАЯВКА № 2:

Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки	Единица измерения	Предложение участника	Критерий оценки
Цена договора	руб.	1654000,00	0,16%
Сроки выполнения работ	дн.	До 01.05.2013г.	20%
Гарантийный срок	мес/лет	10 лет	20%

ПРОТОКОЛ № 2

Рассмотрения, оценки и сопоставления заявок участников запроса предложений

на выполнение работ по замене лифта в жилом корпусе № 2

ГАУ РХ «Абаканский пансионат ветеранов»

Признать запрос предложений состоявшимся.
Признать участником, предложившим наилучшие условия исполнения работ - Общество с ограниченной ответственностью «Щербинские лифты», г. Красноярск, ул. Николаева, 9.
Заключить в сроки, указанные в закупочной документации, с Обществом с ограниченной ответственностью «Щербинские лифты» договор на сумму 1588000,00 (Один миллион пятьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.

ПРОТОКОЛ № 1

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ЗАКУПКАМ

вскрытие конвертов, рассмотрения поступивших заявок участников

по процедуре «Запрос предложений» по извещению № 9

Вскрытие конвертов и рассмотрение поступивших предложений. Ознакомление с предложенными условиями.
Определение времени и места рассмотрения для подведения итогов по рассмотренным заявкам.

Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки	Единица измерения	Предложение участника	Критерий оценки
Цена договора	руб.	1588000,00	0,2%
Сроки выполнения работ	дн.	До 01.05.2013г.	20%
Гарантийный срок	мес/лет	60 мес	20%

ЗАЯВКА № 2:

Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки	Единица измерения	Предложение участника	Критерий оценки
Цена договора	руб.	1654000,00	0,16%
Сроки выполнения работ	дн.	До 01.05.2013г.	20%
Гарантийный срок	мес/лет	10 лет	20%

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 9

Заказчик: Государственное автономное учреждение Республики Хакасия «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов». Место нахождения: 655009, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Белоярская, дом 68. Почтовый адрес: 655009, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Белоярская, дом 68, корпус №1. Телефон: (8-3902) 277640. Факс: (8-3902) 277640. Адрес электронной почты: informyrist@yndex.ru, контактное лицо: Буркова Вера Михайловна Предмет запроса предложений: Выполнение работ по замене лифта в жилом корпусе № 2 ГАУ РХ «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов». Место выполнения работ: 655009, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Белоярская, дом 68, корпус № 2. Срок выполнения работ: с момента подписания договора до 01.06.2013 года. Начальная (максимальная) цена: 1 985 000,00 руб. (Один миллион девятьсот восемьдесят пять тысяч рублей 00 коп). Источник финансирования: средства из резервного фонда Президента Российской Федерации,средства из Республиканского бюджета, доходы, от приносящей доход деятельности. Форма, сроки и порядок оплаты: Расчеты производятся за фактически выполненные работы в соответствии с графиком производства работ по договору после подписания актов выполненных работ, справок № КС-2, № КС-3 по мере финансирования по безналичной форме расчетов в течение 20 дней, на основании представленных Подрядчиком счетов и счетов-фактур. Порядок предоставления документации: Документация о запросе предложений доступна для ознакомления на официальном сайте: www. zakuki.gov.ru, www.APV19.ru. и по адресу: 655009, Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Белоярская, дом 68, корпус №1, каб. «Юрист» по рабочим дням с 08.00 часов до 16.00 часов, (перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов) по письменному запросу участника без взимания платы. Место и дата начала и окончания срока подачи заявок: 655009, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Белоярская, 68, корпус №1, каб. «Юрист» Дата начала приема заявок: с 26 декабря.2012 г. с 08.00 часов. Дата окончания приема заявок: 29 декабря 2012 года в 14.00. Прием заявок производится по рабочим дням с 08.00 часов до 16.00 часов, 29 декабря 2012 г. до 14.00 часов, (перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов). Все требуемые документы в соответствии условиями закупочной документации должны быть предоставлены Участником по адресу: 655009, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Белоярская, 68, корпус №1 , каб. «Юрист». Вскрытие конвертов с предложениями: 29 декабря 2012 года с 15.00 часов по адресу: 655009, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Белоярская, 68, приемная директора. Рассмотрение и подведение итогов: 29 декабря 2012 года. Протокол подведения итогов размещается на официальном сайте учреждения не позднее чем через три рабочих дня со дня его подписания. Все требуемые документы в соответствии условиями закупочной документации должны быть предоставлены Участником по адресу: 655009, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Белоярская, 68, корпус №1 , каб. «Юрист». Срок подписания договора: Договор по результатам запроса предложений между Заказчиком и Победителем будет заключен не ранее чем через десять дней со дня подписания итогового протокола и не позднее двадцати дней после завершения закупки. Извещение не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет возникновения никаких обязанностей у Заказчика, кроме непосредственно указанных в извещении. Директор В.И. Злаказов Утверждаю Директор Государственного автономного учреждения Республики Хакасия « Объединение «Абаканский пансионат ветеранов» В.И.Злаказов 25.12.2012 год ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по замене лифта в жилом корпусе № 2 ГАУ РХ "Объединение «Абаканский пансионат ветеранов" Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Белоярская, 68 Настоящая документация является неотъемлемой частью уведомления о проведении Закупочной процедуры. Закупка производится в соответствии с ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года

г.Абакан 2012 год

Запрос предложений № 9 от 25.12. 2012 года

1.Общие условия проведения Запроса предложений положения.

Государственное автономное учреждение Республики Хакасия «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов», расположенный по адресу: 655009, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Белоярская, 68, (далее — Заказчик), уведомлением о проведении запроса предложений официально опубликованном 25.12.2012 года на сайте www.zakupki.gov.ru, www.APV19.ru. пригласило юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Поставщики) к участию в процедуре запроса предложений (далее — запрос предложений) на право заключения договора на выполнение работ по замене лифта в корпусе № 2 ГАУ РХ "Объединение «Абаканский пансионат ветеранов" Документация о запросе предложений подготовлена Заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ, Положением о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг ГАУ РХ «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов».

1.1.

Потенциальный Участник	Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющее(ий) намерение принять участие в запросе предложений и подавшее(ий) Предложение в сроки, установленные Документацией.
Участник	Потенциальный Участник, допущенный в соответствии с решением закупочной комиссии ГАУ РХ «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов» к участию в запросе предложений на основании результатов рассмотрения Предложений.
Победитель	Участник, который предложил лучшие условия исполнения Договора и Предложению которого присвоен первый номер на основании результатов оценки и сопоставления Предложений.
ЗаказчикГАУ РХ «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов»	Государственное автономное учреждение Республики Хакасия «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов» расположенный по адресу: 655009, Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Белоярская, 68,
Закупочная комиссия	Постоянно действующая закупочная комиссия ГАУ РХ «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов», созданная приказом ГАУ РХ «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов» от 23.07.2012 № 362/1 .

1.3.Вскрытие конвертов с Предложениями, рассмотрение, оценка и сопоставление Предложений, определение Победителя, уведомление Потенциальных Участников, Участников об итогах запроса предложений, иные необходимые действия Заказчика совершаются закупочной комиссией ГАУ РХ «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов». 1.4.Для справок обращаться 655009, Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Белоярская, 68, Телефон: (8-3902) 276779. Факс: (8-3902) 276779. Адрес электронной почты: informyrist@yandex.ru Контактное лицо: Буркова Вера Михайловна. 1.5.Начальная (максимальная) цена Договора (с НДС) составляет 1 985 0000 руб. 00 копеек. Источник финансирования: средства из резервного фонда Президента Российской Федерации, средства из Республиканского бюджета, доходы, от приносящей доход деятельности. 1.6. Цена Договора включает в себя все обязательные платежи, налоги, в том числе НДС, сборы, надбавки, пошлины, страховки, затраты на выполнение всего комплекса работ со стоимостью материалов, затраты на доставку материалов до места работ стоимость документов, подтверждающих качество материалов и оборудования,, затраты на проведение мероприятий по охране труда, затраты на проведение мероприятий связанных с очисткой строительной площадки от строительного мусора, затраты на восстановление поврежденного имущества Заказчика (если такое будет иметь место). 1.7.Условия оплаты: Расчеты производятся за фактически выполненные работы в соответствии с графиком производства работ по Договору после подписания актов выполненных работ, справок КС-2, КС-3 по мере финансирования по безналичной форме расчетов, на основании представленных Подрядчиком счетов и счетов-фактур. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производятся Заказчиком не позднее 30 дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки объекта в эксплуатацию.

2. Правовой статус документации.

2.1.Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—10651 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. 2.2.Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности. 2.3..Во всем, что не урегулировано Уведомлением о проведении запроса предложений и Документацией, Заказчик, Потенциальные Участники, Участники руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации. 3. Техническое задание 3.1.Общие требования к выполнению работ: работы выполняются в соответствии с Техническим заданием (приложение отдельным файлом), также замена лифта производится в условиях действующего учреждения. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Учреждения. Размещение на территории Учреждения персонала Подрядчика запрещено. В условиях действующего учреждения интенсивность выполнения работ - продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов, при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком. Работы выполняются в соответствии с действующими законодательствами РФ, утвержденными ТУ и технологическими регламентами и при соблюдении условий договора. 3.2. Требования к месту, составу и объему работ: 3.2.1. Место выполнения работ: жилой корпус № 2 , 655009, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Белоярская, 68 3.2.2. Состав работ: согласно технического задания, сметной документации. 3.3. Требования к выполняемой работе: Работы Подрядчиком должны выполняться в соответствии с действующими стандартами, строительными и санитарными нормами и правилами: СНиП, ППБ и ГОСТ. Подрядчик должен иметь: - государственный сертификат соответствия продукции требованиям технических регламентов. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 3.4. Требования к качеству применяемых материалов и оборудованию - при выполнении работ необходимо применять современные материалы и другие установочные изделия российского и зарубежного производства. Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам. - качество выполненных подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или государственным контрактом. Все поставляемые для проведения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т. п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов. - все необходимые для производства работ материалы включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком. Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ и ответственного за персонал Подрядчика и технику безопасности проведения работ. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работы в согласованные сроки. Применяемые при производстве работ материалы, конструкции и оборудование должны соответствовать требованиям настоящего технического задания. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов, другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика Материалы, конструкции и оборудование должны сопровождаться паспортами качества, выданными на продукцию (или партию продукции) и необходимыми сертификатами. 3.5.Требования к замене: 3.5.1.Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать требованиям СНиП и ГОСТу, предъявляемым к общестроительным работам. 3.5.2.Перед производством работ поставщик должен провести согласование с заказчиком о намерениях и порядке проводимой работы, согласовать последовательность работ, указанных в локальной сметной ведомости. 3.6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика работ. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года N 399 "О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда": строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству; межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России. При производстве монтажных работ строго соблюдать ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ в Российской Федерации». Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ - согласно Федеральному закону от РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ; Федеральному закону от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ГОСТ 12.1.004.-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»; СНиП 2.04.09.-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»; СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования»; ПУЭ-99 «Правила устройства электроустановок» и др. Мероприятия по охране труда - охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам; наличие положения. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. Подрядчик при производстве работ обязан соблюдать экологические мероприятия в соответствии с законодательными и правовыми нормами Российской Федерации 3.7. Порядок сдачи и приемки результатов работ: Приемка работ оформляется: актом приемки (актом скрытых) выполненных работ (справка формы КС-2), актом стоимости выполненных работ (справка формы КС-3). Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от условий Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружению. 3.8.Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ (услуг): Предоставить Заказчику при передаче результата работ всю необходимую исполнительную и техническую документацию. 3.9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара: На результат работы устанавливается гарантийный срок 3 (три) года. В гарантийный период Подрядчик обязан выезжать на объект по требованию Заказчика для устранения возможных дефектов, неисправностей в течение суток. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, а на части работ, по которым проводилось устранение недостатков, устанавливается новый гарантийный срок- равный основному гарантийному сроку. 3.10. Сроки выполнения работ: с момента заключения договора до 01 июня 2013 года. 4. Порядок проведения процедуры запроса предложений. Участником закупок может быть любое юридическое лицо либо несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. 4.1.Для участия в процедуре закупки участник закупки должен соответствовать следующим требованиям: - соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки; - не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - не приостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято; - отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков; - участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке). 4.2.Для участия в запросе предложений каждый участник должен предоставить следующие документы: 4.2.1. Все формы (приложенные к конкурсной документации), заполненные участником размещения заказа. 4.2.2.Для юридических лиц - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения об Участнике запроса предложений, датированную не ранее чем за шесть месяцев до даты опубликования Извещения о проведении запроса предложений или нотариально заверенную копию; -для индивидуальных предпринимателей -выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы не ранее чем а за шесть месяцев до даты опубликования Извещения о проведении запроса предложений или нотариально заверенную копию; - для иных физических лиц – копии документов, подтверждающих личность; -документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа –юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копии учредительных документов Участника (устав и т.п.), а также всех изменений, внесенных в них, копии соответствующих свидетельств о регистрации изменений в учредительные документы (для юридических лиц); - копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе предложений указанным в п.4.1. настоящей документации. 4.2.3.Иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают соответствие Участника требованиям настоящей документации, с соответствующими комментариями. 4.3. Участники подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей документации. 4.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается использование факсимильного воспроизведения подписей. 4.5. Заказчик либо комиссия вправе в любой момент проверить соответствие Участников требованиям, указанным в пункте 4.1,4.2.настоящей документации. 4.6. Участник размещения заказа не допускается комиссией к участию в отборе в случае: - не предоставления определенных пунктом 4.2.настоящей документации либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о товарах, на поставку которых размещается заказ; - несоответствия требованиям, установленным пунктом 4.1. настоящей документации; - несоответствия заявки на участие в запросе предложений. 4.7. В случае установления Заказчиком или комиссией недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником отбора поставщиков требованиям 4.1. настоящей документации установления факта проведения ликвидации Участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношения Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, заказчик или комиссия вправе отстранить такого Участника от участия в отборе поставщиков. 4.8.Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении №1 к настоящему запросу предложений. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Поставщика без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). Предложение также должно быть скреплено печатью поставщика. 4.9.Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком. 4.10.Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях. 4.11.Любое заинтересованное лицо вправе направить Заказчику письменный запрос о разъяснении положений Документации. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса обязан направить в письменной форме разъяснения положений Документации заинтересованному лицу, подавшему запрос, если указанный запрос поступил Покупателю не позднее чем за 3 (три) дня до дня окончания подачи Предложений. 4.12. Покупатель в любой момент до окончания срока приема Предложений вправе принять решение о внесении изменений в Документацию. В этом случае при необходимости Заказчик вправе изменить срок окончания приема Предложений. 4.13.Настоящий запрос предложений проводится на сайте www.zakupki.gov.ru, www.APV19.ru. 4.14.Все требуемые документы в соответствии условиями закупочной документации должны быть предоставлены Участником по адресу:655009, Республика Хакасия, г. Белоярская, 68, корпус №1, каб. «Юрист». 4.15. Организатор открытого запроса предложений проводит процедуру вскрытия конвертов,начиная с 15 часов 00 минут 29 декабря 2012 года. 4.16.Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций вышеуказанного перечня продукции. 4.17.Начальная (максимальная) цена - 1 985 000,00 руб. (в том числе НДС) 4.18. Во время рассмотрения заявок на участие в отборе поставщиков, комиссия может, по своему усмотрению, попросить Участника, представившего данную заявку, дать разъяснения по поводу его заявки, при этом не должно поступать никаких просьб, предложений или разрешений на изменение цены или сути заявки. 4.19. Организатор запроса предложений вправе отклонить Предложение Участника только на том основании, что предложенная Участником закупочной процедуры цена превышает установленную начальную (предельную) цену. 4.20.Критериями для определения Победителя является: - цена договора -60%; - сроки выполнения работ -20%; - объем предоставления гарантий качества работ -20%; 4.21.Договор по результатам запроса предложений между Заказчиком и Победителем запроса предложений будет заключен не ранее чем через десять дней со дня подписания итогового протокола и не позднее 20 дней после завершения закупки. 4.22.Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

5. Порядок подачи Предложений

5.1.Для участия в запросе предложений Потенциальный Участник подает Предложение в письменной форме в запечатанном конверте.Требования к оформлению конверта определяются п.п. 5.5., 5.6. 5.2.Предложение должно содержать:

а) Заявку на участие в запросе предложений по форме 1;

б) Коммерческое предложение по форме 2;

в) Анкета участника по форме 3;

г) документы, подтверждающие соответствие Потенциального Участника требованиям Документации (п.п. 4.1., 4.2).

5.3.Потенциальный Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого требования Заказчик вправе отказать в допуске такому Потенциальному Участнику к участию в запросе предложений. 5.4.Потенциальный Участник проводит нумерацию всех без исключения страниц и информационных конвертов Предложения (как внутреннюю нумерацию листов отдельных приложений, так и сквозную нумерацию всех страниц Предложения; информационные конверты нумеруются отдельно от страниц — «информационный конверт № 1», «информационный конверт № 2» и т.д.). Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и т.д., помещенных в информационные конверты, не производится. Все документы, входящие в Предложение, должны быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов запросе предложений. 5.5.Предложение запечатывается во внутренний конверт, на котором указывается слово «Оригинал». Копии Предложения запечатываются во внутренние конверты, обозначаемые словами «Копия». На каждом из внутренних конвертов указывается полное фирменное наименование Потенциального Участника и его почтовый адрес. 5.6.Внутренние конверты с оригиналом и копией Предложения запечатываются в один внешний конверт, на котором указывается следующая информация: а)Слова: «Получателю: Государственное автономное учреждение Республики Хакасия «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов», расположенный по адресу: 655009, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Белоярская, 68, корпус №1, каб. «Юрист». б) слова: «Предложение на участие в запросе предложений на право заключения договора на выполнение работ по замене лифта в жилом корпусе № 2 ГАУ РХ "Объединение «Абаканский пансионат ветеранов" : Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Белоярская, 68, корпус №1, каб. «Юрист». в)слова: «Не вскрывать до 15 часов 00 минут «29» декабря 2012 года. Вскрывать только на заседании Закупочной комиссии»; г)полное фирменное наименование и юридический адрес Потенциального Участника. 5.7.Потенциальные Участники обеспечивают доставку Предложений в сроки, указанные в п. 5.8. по адресу: 655009, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Белоярская, 68, корпус №1, каб. «Юрист». 5.8.Заказчик заканчивает принимать Предложения в 14 часов 00 минут «29» декабря 2012 года. Заказчик, по желанию участника, выдает расписку лицу, доставившему конверт, о его получении с указанием даты и времени получения 5.9.В случае если по окончании срока подачи Предложений, установленного п. 5.8., подано только одно Предложение, конверт вскрывается и указанное Предложение рассматривается в порядке, установленном подразделом 6.6. В случае, если указанное Предложение соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Документацией, Заказчик признает такого Потенциального Участника Участником и вправе заключить с ним Договор на условиях и по цене Договора, которые предусмотрены Предложением Участника и Документацией. При этом цена Договора не может превышать начальную (предельную) цену Договора, указанную в Уведомлении о проведении открытого запроса предложений. В случае если по окончании срока подачи Предложений, установленного п. 5.8., не подано ни одного Предложения, Закупочная комиссия принимает решение о признании запроса предложений несостоявшимся. 5.9. Не допускается внесение изменений в заявку на участие в отборе поставщика после истечения срока их подачи.

6. Порядок вскрытия конвертов с Предложениями

6.1. Заказчик публично вскрывает конверты с Предложениями начиная с 15 часов 00 минут «29» декабря 2012 года по адресу: 655009, Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Белоярская, 68, корпус №1 , приемная директора на заседании Закупочной комиссии. 6.2.Потенциальные Участники вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Предложениями. Для присутствия на данной процедуре Потенциальным Участникам рекомендуется заблаговременно по телефону (3902) 276779 предупредить о своем намерении присутствовать на процедуре вскрытия конвертов контактное лицо Закупочной комиссии Буркову Веру Михайловну. Для подтверждения права присутствия на процедуре вскрытия конвертов с Предложениями представителям Потенциальных Участников следует иметь при себе доверенность на право представлять интересы Потенциального Участника на запросе предложений, письмо-направление на данную процедуру на бланке Потенциального Участника, подписанное уполномоченным лицом Потенциального Участника, с указанием регистрационного номера Предложения, оригинал расписки Заказчика в получении конверта с Предложением. 6.3.При вскрытии конвертов с поступившими Предложениями Закупочной комиссией объявляются следующие сведения: - о содержимом конверта (предложение, его изменение, отзыв, иное); - наименование, место нахождения и почтовый адрес Потенциального Участника; - краткое описание предложения Потенциального Участника, в том числе цену предложения; - для конвертов с изменениями или отзывами предложений – существо изменений и факт отзыва предложения; - любую другую информацию, которую Закупочная комиссия сочтет нужной огласить. 6.4.Вскрытие конвертов с Предложениями оформляется протоколом заседания Закупочной комиссии, который должен содержать: - поименный состав присутствующих на процедуре вскрытия; - общее количество поступивших предложений и перечень Потенциальных Участников, подавших предложения, адреса указанных Потенциальных Участников; - информация, которая была оглашена в ходе процедуры вскрытия конвертов; - перечень предложений, поданных с нарушением сроков, установленных документацией на проведение запроса предложений, в отношении которых Закупочной комиссией принято решение об отказе в допуске к рассмотрению предложений в силу данного обстоятельства.

7. Рассмотрение, оценка и сопоставление Предложений

7.1.Общие положения 7.1.1.Рассмотрение, оценка и сопоставление Предложений осуществляется Закупочной комиссией. 7.1.2.Для подготовки предложений по рассмотрению, оценке и сопоставлению Предложений Закупочная комиссия вправе привлекать экспертов. 7.1.3.Оценка Предложений включает отборочную стадию (п. 7.2.) и оценочную стадию (п.7. 3). 7.2.Рассмотрение Предложений (отборочная стадия) 7.2.1.В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия рассматривает:

а) соответствие Потенциальных Участников требованиям документации в соответствии с подразделом 5.1;

б) соответствие Предложений условиям запроса предложений.

7.2.2.Предложения принимаются до срока окончания подачи предложений, установленного в Документации на проведение запроса предложений. Если Потенциальный Участник представил предложение с нарушением сроков, установленных Документацией на проведение запроса предложений, Закупочная комиссия вправе не рассматривать такое предложение и отослать подавшему ее Потенциальному Участнику. 7.2.3. В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия вправе запросить у Потенциальных Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Закупочная комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения. 7.2.4.При проверке правильности оформления Предложения Закупочная комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Предложения. Закупочная комиссия с письменного согласия Потенциального Участника также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки. 7.2.5.При рассмотрении Предложения Закупочная комиссия отказывает в допуске к участию в запросе предложений Потенциальным Участникам в случае: а) непредставления документов, перечень которых определен закупочной документацией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений о Потенциальном Участнике, товарах, либо существенного нарушения по форме предоставления документов; б) несоответствия Потенциального Участника требованиям, установленным в закупочной документации; в) несоответствия Предложения требованиям закупочной документации, в том числе в части предмета или превышения цены, указанной в Предложении, над начальной (предельной) ценой, указанной в закупочной документации; г) поступление более одного Предложения от одного Потенциального Участника; д) нарушение срока предоставления Предложения и иные случаи предусмотренные настоящей документацией.

В исключительных случаях при несущественном отклонении Предложения от требований документации Закупочная комиссия вправе принять решение о допуске такого Потенциального Участника к участию в запросе предложений, при этом основания для такого решения должны в равной степени применяться ко всем Потенциальным Участникам.

6.6.2.1. Подавая Предложение, Потенциальный Участник безусловно соглашается с тем, что Предложение считается участвующим в запросе предложений только в том случае, если оно подано в сроки, установленные Документацией, и допущено Закупочной комиссией к участию в запросе предложений на основании результатов рассмотрения Предложений. 7.2.7.На основании результатов рассмотрения Предложений Потенциальных Участников Закупочная комиссия принимает решение о допуске Потенциального Участника к участию в запросе предложений и признании такого Потенциального Участника Участником либо об отказе в допуске Потенциального Участника к участию в запросе предложений. 7.2.8.В случае если на основании результатов рассмотрения Предложений Закупочной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в запросе предложений всех Потенциальных Участников или о допуске к участию в запросе предложений только одного Потенциального Участника, Закупочная комиссия признает запрос предложений несостоявшимся. 7.2.9. В случае если запрос предложений признан несостоявшимся, и только один Потенциальный Участник, подавший Предложение признан Участником, Заказчик вправе заключить Договор с таким Участником на условиях и по цене Договора, которые предусмотрены Предложением Участника и Документацией. При этом цена Договора не может превышать начальную (предельную) цену Договора, указанную в Уведомлении о проведении открытого запроса предложений. 7.3.Оценка и сопоставление Предложений (оценочная стадия) 7.3.1.Для определения лучших условий исполнения Договора устанавливаются следующие весовые коэффициенты для каждого критерия (значимость критерия): - для критерия «цена договора» -60% - для критерия «срок поставки товара, выполнения работ» - 20% - для критерия «срок предоставления гарантий качества товаров, работ» -20% 7.3.2.Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет Предложения в соответствии с критериями, указанными в п. 7.3.1, в следующем порядке: 7.3.2.1.Оценка по критерию «Цена Договора» определяется по формуле: A - A max i Ra = --------- x 100, i A max где: Ra - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; i A - начальная (максимальная) цена контракта, установленная в max конкурсной документации (сумма начальных (максимальных) цен за единицу товара, работы, услуги, установленных в конкурсной документации) в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил; A - предложение i-го участника конкурса по цене контракта (по сумме i цен за единицу товара, работы, услуги). При оценке заявок по критерию "цена договора" лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора (с наименьшей суммой цен за единицу товара, работы, услуги). 7.3.2.2. Оценка по критерию 2 «Срок выполнения работ» производится определяется по формуле: max i F - F Rf = ----------- x 100, i max min F - F где: Rf - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; i max F - максимальный срок поставки в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения государственного (муниципального) контракта; min F - минимальный срок поставки в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения государственного (муниципального) контракта; i F - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки, в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения государственного (муниципального) контракта. 7.3.2.3. Оценка по критерию 3 «Срок предоставления гарантии качества товара, работ» определяется по формуле: G - G i min Rg = --------- x 100, i G min где: Rg - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; i G - минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, min услуг, установленный в конкурсной документации в соответствии с пунктом 64 настоящих Правил; G - предложение i-го участника по сроку гарантии качества товара, i работ, услуг. 7.3.2.4. Итоговое значение Предложений (сумма баллов) рассчитывается после суммирования баллов, набранных Предложениями по каждому из критериев с учетом их значимости.

8. Определение победителя отбора поставщиков

8.1.Победителем в проведении запроса предложений признается участник закупок, предложение которого наиболее полно удовлетворяет потребностям Покупателя, определенным в соответствии с критериями, указанными в документации о запросе предложений. В случае если в нескольких предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, победителем в проведении запроса предложений признается участник закупок, предложение которого поступило ранее предложений других участников закупок. 8.2. Подведение итогов и выбор победителя производится комиссией после изучения, оценки и сопоставления, представленных заявок на участие в отборе поставщиков. 8.3. Оценка заявок будет осуществляться отдельно по каждой позиции. 8.4. Победителем отбора признается Участник, в заявке которого предложены наилучшие условия поставки и заявке которого присвоен первый номер. 8.5. Покупатель оставляет за собой право принимать или отклонять любую заявку, а также прекратить процедуру отбора в любое время до заключения контракта. Покупатель не обязан информировать участников о мотивации своих решений.

9. Подписание договора

9.1. После определения победителя отбора Заказчик направляет Участнику, чья заявка признана победителем (далее – победитель отбора), проект договора с приложениями (техническое задание, локальный сметный расчет; график производства работ). 9.2. В случае если победитель в проведении запроса предложений в срок, предусмотренный извещением о запросе предложений, не представил Заказчику подписанный договор, победитель в проведении запроса предложений признается уклонившимся от заключения договора. 9.3. В случае если победитель в проведении запроса предложений признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником запроса предложений, предложившим такие же как победитель в проведении запроса предложений, условия исполнения договора, а при отсутствии такого участника запроса предложений - с участником, предложение которого содержат лучшие условия исполнения договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса предложений. При этом заключение договора для такого участника является обязательным. 9.4. Если и второй участник запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения процедуры размещения заказов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в соответствии со статьей 11 Положения о порядке проведения закупок, выполнения работ, оказания услуг ГАУ РХ «АПВ». При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса предложений.

10.Обжалование

10.1.Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Заказчиком и Потенциальными Участниками, Участниками обязательств, связанных с проведением запроса предложений и участием в нем, решаются в претензионном порядке. При реализации этого порядка сторона, права которой нарушены, обращается с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, направляет письменный ответ на претензию в течение 20 рабочих дней с момента ее получения. 11.Прочие положения 11.1.Потенциальный Участник, Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов запроса предложений, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 11.2.Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Потенциальных Участников, Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Потенциальным Участникам, Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или Документацией. 11.3.Закупочная комиссия ГАУ РХ «АПВ» вправе отклонить Предложение Потенциального Участника, Участника на любом этапе запроса предложений, если он установит, что: - Потенциальный Участник, Участник дал, согласился дать или предложил служащему Покупателя вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, предоставил имущественные права в качестве стимула, который может повлиять на принятие закупочной комиссией ГАУ РХ «АПВ» решения об определении Победителя; - Потенциальные Участники, Участники заключили между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя. 11.4.В случае, если обстоятельства, указанные в п. 11.3, установлены после определения Победителя или заключения Договора, Покупатель вправе оспорить результаты запроса предложений в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 11.5.Документы, входящие в состав Предложения и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащем образом. 11.6.Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены в российских рублях. 11.7.Цены, предлагаемые Участниками запроса предложений, не должны меняться ни при каких обстоятельствах. Цены, предлагаемые Участниками запроса предложений, должны учитывать все риски связанные с влиянием инфляции, курсовыми колебаниями стоимости валют и прочие риски, и должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока действия заявки и выполнения Договора. Заявка, предусматривающая корректировку цен, будет рассмотрена как не отвечающая условиям запроса предложений и отклонена Форма №1 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

и инструкция по ее заполнению

На бланке организации Директору ГАУ РХ «АПВ» Дата, исх. Номер В.И.Злаказову

ЗАЯВКА

на участие в запросе предложений

(наименование заказа)

1. Изучив Документацию запроса предложений на право заключения вышеупомянутого Договора, _______________________________________ (наименование организации - Участника размещения заказа) в лице _____________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в Документации, и направляет настоящую Заявку. 2. Мы согласны оказать предусмотренные Документацией запроса предложений услуги в соответствии с требованиями Документациизапроса предложений. 3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Документациизапроса предложений, влияющими на стоимость оказания услуг. 4. Мы готовы заключить вышеупомянутый Договор с ценой Договора в размере ________________. 5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на сопутствующие услуги, необходимые для оказания услуг по предмету открытого запроса предложений, данные услуги будут в любом случае оказаны в полном соответствии с Документацией запроса предложенийв пределах предлагаемой нами в настоящей Заявке цене Договора. 6. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство оказать услуги в соответствии с требованиями Документации запроса предложенийи согласно нашей Заявке. 7. Настоящей заявкой подтверждаем, что против ____________________________________________________________ (наименование организации - Участника размещения заказа) не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 8. Настоящей Заявкой гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех Участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами в Заявке сведения. 9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать

(наименование заказа)

в соответствии с требованиями Документации открытого запроса предложений и условиями нашей Заявки, в срок _____ дней со дня подписания Протокола подведения итогов запроса предложений. 10. Мы извещены и согласны с тем, что в случае если нами не представлены, неполно или неправильно оформлены документы и формы, требуемые Документацией открытого запроса предложений, в том числе подана Заявка, не отвечающая требованиям Документации открытого запроса предложений, _________________________________________________________ (наименование организации - Участника размещения заказа) не будет допущен Комиссией к участию в запросе предложений. 10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействиянами уполномочен ____________________________________________________________________ (Ф.И.О., телефон работника организации – Участника размещения заказа) 11. Настоящая Заявка действует до завершения процедуры проведения запроса предложений. 15. Наши юридический и фактический адреса, телефон _____________ , факс ___________, банковские реквизиты: ___________________________________________ 16. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ___________________________________________________________________________ 17. К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на ________стр. Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.) ^{(подпись)} Главный бухгалтер ______________________ (Фамилия И.О.) ^{МП (подпись)}

Форма №2

Приложение к письму о подаче заявки на участие в запросе предложений от « » 2012г.

Коммерческое предложение

Наименование и адрес Участника: _________________________________ Таблица-1. Расчет стоимости выполняемых работ

№ п/п	Наименование продукции	Производитель, страна происхождения	Ед. изм.	Кол-во в ед. изм.	Цена единицы, руб. с НДС	Общая цена, руб. с НДС
1.
2.
3.
…
ИТОГО			х	х	х

Таблица-2. Прочие коммерческие условия выполнения работ

№ п/п	Наименование	Значение
	Срок начала работ
	Срок завершения работ
	Условия оплаты
	Гарантийный срок
…	и т.д.

____________________________________

^{(подпись, М.П.)}

____________________________________

^{(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)}

Инструкции по заполнению Участник Закупочной процедуры приводит номер и дату письма о подаче заявки на участие, приложением к которому является данное коммерческое предложение. Участник Закупочной процедуры указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес. В таблице-1 приводится расчет стоимости самой продукции без учета стоимости дополнительных услуг. Цена единицы и общая стоимость в таблице-1 должны включать все таможенные пошлины, налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, все транспортные и страховые расходы, расходы на погрузку-разгрузку согласно требованиям разделов. В таблице-2 приводятся иные параметры коммерческого предложения Участника Закупочной процедуры.

Форма 3

Приложение к письму о подаче заявки на участие в запросе предложений от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

№	Наименование	Сведения об Участнике
1	Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника
2	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
3	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
4	ИНН Участника
5	Юридический адрес
6	Почтовый адрес
7	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
8	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
9	Телефоны Участника
10	Факс Участника (с указанием кода города)
11	Адрес электронной почты Участника
12	Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона
13	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона
14	*Является ли Участник плательщиком НДС? (при наличии свидетельства о постановке на учет в качестве налогоплательщика НДС представить его)

* заполнить обязательно _______________________________ ____________________________ (Подпись уполномоченного представителя) ФИО и должность подписавшего МП Инструкция по заполнению: Участник приводит номер и дату письма о подаче заявки на участие, приложением к которому является данная анкета. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». В графе 8 "Банковские реквизиты…" указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

Техническое задание

1. на выполнение работ по замене больничного лифта

2. в жилом корпусе № 2 Государственного автономного учреждения Республики Хакасия «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов»

1. Выполнение работ и применение оборудования осуществлять в соответствии с проектом;
2. Объемы работ:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтаж
1	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 500 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м	1 лифт	1
2	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг	1 остановка	-9
3	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг	1 м	-27,8
Раздел 2. Монтаж
4	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 500 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м	1 лифт	1
5	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг		-27,8
6	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг	1 остановка	-9
Раздел 3. Оборудование
7	Лифт больничный ЛБ-0505 г/п 500 кг или эквивалент на 3 остановки, высота подъема 6,6м, размеры шахты 1950х2700мм,размеры кабины 1350х2365,проем двери 1200мм, огнестойкость Е30,отделка кабины - окрашенная сталь, отделка ДК, ДШ - окрашенная сталь, двери распашные, тип главного привода - частотнорегулируемый сейсмическое исполнение	шт	1
Раздел 4. Установка монтажных подмостей
8	Установка элементов каркаса: из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0,069
9	Обшивка подмостей досками	100 м2 обшивки стен за вычетом проемов	0,09975
Раздел 5. Машинное помещение
10	Разборка подлебедочной рамы	1 рама	1
11	Демонтаж перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой: до 0,7 т	100 шт. сборных конструкций	0,01
12	Установка подлебедочной рамы	1 рама	1
13	Разборка подлебедочной рамы до уровня чистого пола МП	1 рама	1
14	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,018
15	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов	100 коробок	0,01
16	Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича: простых	100 м3 кладки	0,00273
17	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т металлоконструкций перемычек	0,020358
18	Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2	1 м2 проема	1,8
19	Дверь противопожарная ЕI 60	1 м2	1,8
20	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (выполнение отверстий в полу)	100 отверстий	0,07
21	Устройство заливки толщиной 20 мм	100 м2	0,0015
22	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать	100 м2	0,0045
23	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	1 т	0,0123
24	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	т	0,0123
25	Устройство каркаса под лебедку	1 т конструкций	0,1452
26	Швеллеры, сталь спокойная 18сп, № 16-24	т	0,1452
27	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 12 см	10 м2 ниш	0,0048
28	Монтаж монорельсов (грузоподъемного устройства)	100 м рельса	0,0207
29	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, N 16-18	т	0,0366
30	Швеллеры, сталь спокойная 18сп, № 16-24 (стойки)	т	0,0399
31	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХГ-010	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1131
32	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1131
Раздел 6. Шахта
33	Демонтаж перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой: до 0,7 т	100 шт. сборных конструкций	0,03
34	Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича: простых	100 м3 кладки	0,0027
35	Разборка:тумб приямка	1 м3	0,15
36	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т металлоконструкций перемычек	0,5343
37	Устройство тумб в приямке	100 м3 бетона и железобетона в деле	0,0015
38	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 30 (М400)	м3	0,153
39	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента: до 20 кг	1 т арматуры, закладных деталей	0,0108
40	Сетка сварная	т	0,0108
41	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	0,0045
42	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0045
43	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 40 мм	100 отверстий	0,03
44	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХГ-010	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,282
45	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,282
Раздел 7. Устройство заземления в машинном помещении
46	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2: 160	100 м	0,05
Раздел 8. Устройство заземления в шахте
47	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2: 160	100 м	0,4
Раздел 9. Отделочные работы
Машинное помещение
48	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,04872
49	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,081
50	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0486
51	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,081
52	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18756
53	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04692
54	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,081
55	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,081
Шахта
56	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,08475
57	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,00936
58	Устройство подливки порогов	100 м2 стяжки	0,00468
59	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по кирпичу и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,42375
Раздел 10. Электромонтажные работы
Демонтажные работы
60	Демонтаж электропроводки (силовой кабель)	100 м	1
61	Демонтаж электропроводки (кабель освещения)	100 м	1
62	Демонтаж электропроводки (Технический этаж)	100 м	1
Шахта
63	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2	100 м	1
64	Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50	100 м	1
65	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1	100 м кабеля	1
66	Труба ПВХ гладкая D - 50мм	м	100
67	Кабель ВВГ5х10	м	100
68	Кабель 3х1,5	м	100
69	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый	100 шт.	0,06
70	Светильник ПСХ/НПП17-75-001	шт	6
71	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	шт.	1
72	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100	шт.	1
73	Автомат 25 А	шт	1
74	Автомат 40 А	шт	1
75	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,01
76	Розетка штепсельная для открытой проводки	шт	1
Машинное помещение
77	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2	100 шт.	0,02
78	Светильник 2х28Вт	шт	2
79	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,01
80	Выключатель для открытой проводки	шт	1
81	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,01
82	Розетка штепсельная для открытой проводки	шт	1
Технический этаж
83	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,02
84	Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50	100 м	0,5
85	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1	100 м кабеля	0,5
86	Кабель 3х1,5	м	50
87	Труба ПВХ гладкая D - 50мм	м	50
88	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	шт.	1
89	Автомат 16 А	шт	1
90	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,01
91	Выключатель для открытой проводки	шт	1
92	Распредкоробка открытой проводки 120х80х50 IP 55	шт	1
93	Светильник для ламп накаливания: местного освещения	100 шт.	0,02
94	Светильник марки НСП 11-100-614	шт	2
Раздел 11. Транспортные работы
95	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный	т груза	3,5
96	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 26 км: класс груза 1	1 т	3,5
Раздел 12. Пусконаладочные работы
97	Лифт грузовой, грузоподъемность до 5000 кг или больничный, грузоподъемность до 500 кг, на 10 остановок, с микропроцессорными устройствами	1 лифт	1
98	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-027-01	1 остановка	-7

3. Требования к поставщику: Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (коды 6.1, 6.2, 6.3, 10.1, 10.5, 23.2, 24.2) 4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара: На результат работы устанавливается гарантийный срок 3 (три) года. Ориентировочная стоимость работ, материалов, лифтового оборудования - 1 985 000 рублей. Ориентировочный срок поставки лифта – 90 календарных дней. Ориентировочный срок выполнения работ – 45 календарных дней с момента поставки лифта.