Директор ГУ РХ « «Абаканский панс

В.И.Злаказов

 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по замене горючей отделки секции №1 блока №2 жилого корпуса №1 (1 этаж) ГАУ РХ «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов», Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Белоярская, 68 Настоящая документация является неотъемлемой частью уведомления о проведении Закупочной процедуры. Закупка производится в соответствии с ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года

г.Абакан, -2012 год Запрос предложений № 4 от 01.08.2012 года

1.Общие условия проведения Запроса предложений положения.

Государственное автономное учреждение Республики Хакасия «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов», расположенный по адресу: 655009, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Белоярская, 68, (далее — Заказчик), уведомлением о проведении запроса предложений официально опубликованном 02.08.2012 года на сайте учреждения www. APV19.ru, пригласило юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — поставщики) к участию в процедуре запроса предложений (далее — запрос предложений) на право заключения договора на выполнение работ по замене горючей отделки секции №1 блока №2 корпуса №1 ( 1 этаж) Государственного автономного учреждения Республики Хакасия «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов». Документация о запросе предложений подготовлена Заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ, Положением о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг ГАУ РХ «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов».

1.1.

Потенциальный Участник	Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющее (ий) намерение принять участие в запросе предложений и подавшее (ий) Предложение в сроки, установленные Документацией.
Участник	Потенциальный Участник, допущенный в соответствии с решением закупочной комиссии ГАУ РХ «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов» к участию в запросе предложений на основании результатов рассмотрения Предложений.
Победитель	Участник, который предложил лучшие условия исполнения Договора и Предложению которого присвоен первый номер на основании результатов оценки и сопоставления Предложений.
ЗаказчикГАУ РХ «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов»	Государственное автономное учреждение Республики Хакасия «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов» расположенный по адресу: 655009, Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Белоярская, 68,
Закупочная комиссия	Постоянно действующая закупочная комиссия ГАУ РХ «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов», созданная приказом ГАУ РХ «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов» от 23.07.2012 .

1.2.Вскрытие конвертов с Предложениями, рассмотрение, оценка и сопоставление Предложений, определение Победителя, уведомление Потенциальных Участников, Участников об итогах запроса предложений, иные необходимые действия Заказчика совершаются закупочной комиссией ГАУ РХ «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов». 1.3.Для справок обращаться 655009, Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Белоярская, 68, Телефон: (8-3902) 276779. Факс: (8-3902) 276779. Адрес электронной почты: informyrist@yandex.ru Контактное лицо: Бискаев Олег Николаевич. 1.4.Начальная (максимальная) цена Договора Начальная (максимальная) цена Договора (с НДС) составляет 1 250 612 руб. 00 копеек. 1.5. Цена Договора включает в себя все обязательные платежи, налоги, в том числе НДС, сборы, надбавки, пошлины, страховки, затраты на выполнение всего комплекса работ со стоимостью материалов, затраты на доставку материалов до места работ стоимость документов, подтверждающих качество материалов и оборудования,, затраты на проведение мероприятий по охране труда, затраты на проведение мероприятий связанных с очисткой строительной площадки от строительного мусора, затраты на восстановление поврежденного имущества Заказчика(если такое будет иметь место) 1.6. Условия оплаты: Расчеты производятся за фактически выполненные работы в соответствии с графиком производства работ по Договору после подписания актов выполненных работ, справок КС-2, КС-3 по мере финансирования по безналичной форме расчетов, на основании представленных Подрядчиком счетов и счетов-фактур. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производятся Заказчиком не позднее 30 дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки объекта в эксплуатацию.  

2. Правовой статус документации.

2.1.Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—10651 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. 2.2.Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности. 2.3..Во всем, что не урегулировано Уведомлением о проведении открытого запроса предложений и Документацией, Заказчик, Потенциальные Участники, Участники руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации. 3. Техническое задание 3.1.Общие требования к выполнению работ: ремонт осуществляется в условиях действующего учреждения. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения. Размещение на территории учреждения персонала Подрядчика запрещено. В условиях действующего учреждения интенсивность выполнения работ - продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов, при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком. Работы выполняются в соответствии с действующими законодательствами РФ, утвержденными ТУ и технологическими регламентами и при соблюдении условий договора. 3.2. Требования к месту, составу и объему работ: 3.2.1. Место выполнения работ: корпус №1, блок №2 секция №1 1 этаж: 655009, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Белоярская, 68 3.2.2. Состав работ: согласно сметной документации. 3.3. Требования к выполняемой работе: Работы подрядчиком должны выполняться в соответствии с действующими стандартами, строительными и санитарными нормами и правилами: СНиП, ППБ и ГОСТ. Подрядчик должен иметь: - государственный сертификат соответствия продукции требованиям технических регламентов. 3.4. Требования к качеству применяемых материалов и оборудованию. - при выполнении работ необходимо применять современные материалы и другие установочные изделия российского и зарубежного производства. Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам. - качество выполненных подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или государственным контрактом. Все поставляемые для проведения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т. п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов. - все необходимые для производства работ материалы включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком. Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ и ответственного за персонал Подрядчика и технику безопасности проведения работ. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работы в согласованные сроки. Применяемые при производстве работ материалы, конструкции и оборудование должны соответствовать требованиям настоящего технического задания. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов, другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика Материалы, конструкции и оборудование должны сопровождаться паспортами качества, выданными на продукцию (или партию продукции) и необходимыми сертификатами. 3.5.Требования к проведению ремонтных работ: 3.5.1.Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать требованиям СНиП и ГОСТу предъявляемым к общестроительным работам. 3.5.2.Перед производством работ поставщик должен провести согласование с заказчиком о намерениях и порядке проводимой работы, согласовать последовательность работ, указанных в локальной сметной ведомости. 3.6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика работ. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года N 399 "О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда": строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству; межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России. При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ в Российской Федерации». Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ - согласно Федеральному закону от РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ; Федеральному закону от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ГОСТ 12.1.004.-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»; СНиП 2.04.09.-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»; СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования»; ПУЭ-99 «Правила устройства электроустановок» и др. Мероприятия по охране труда - охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам; наличие положения. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. Подрядчик при производстве работ обязан соблюдать экологические мероприятия в соответствии с законодательными и правовыми нормами Российской Федерации 3.7. Порядок сдачи и приемки результатов работ: Приемка работ оформляется: актом приемки (актом скрытых) выполненных работ (справка формы КС-2), актом стоимости выполненных работ (справка формы КС-3). Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от условий Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружению. 3.8.Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ (услуг): Предоставить Заказчику при передаче результата работ всю необходимую исполнительную и техническую документацию. 3.9. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ и объему гарантий: Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается на 1 года, с момента ввода в эксплуатацию объекта, а на материалы - в соответствии с гарантийной документацией их производителя. В гарантийный период Подрядчик обязан выезжать на объект по требованию Заказчика для устранения возможных дефектов, неисправностей в течение суток. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, а на части работ, по которым проводилось устранение недостатков, устанавливается новый гарантийный срок- равный основному гарантийному сроку. 3.10. Сроки выполнения работ: с момента заключения договора до 10.12.2012г. 4. Порядок проведения процедуры запроса предложений. Участником закупок может быть любое юридическое лицо либо несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. 4.1.Для участия в процедуре закупки участник закупки должен соответствовать следующим требованиям: - соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки; - не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - не приостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято; - отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков; - участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке). 4.2.Для участия в запросе предложений каждый участник должен предоставить следующие документы: 4.2.1. Все формы (приложенные к конкурсной документации), заполненные участником размещения заказа. 4.2.2.Для юридических лиц - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения об Участнике запроса предложений, датированную не ранее чем за шесть месяцев до даты опубликования Извещения о проведении запроса предложений или нотариально заверенную копию; -для индивидуальных предпринимателей -выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы не ранее чем а за шесть месяцев до даты опубликования Извещения о проведении запроса предложений или нотариально заверенную копию; - для иных физических лиц – копии документов, подтверждающих личность; -документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа –юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копии учредительных документов Участника (устав и т.п.), а также всех изменений, внесенных в них, копии соответствующих свидетельств о регистрации изменений в учредительные документы (для юридических лиц); - копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе предложений указанным в п.4.1. настоящей документации. 4.2.3.Иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают соответствие Участника требованиям настоящей документации, с соответствующими комментариями. 4.3. Участники подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей документации. 4.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается использование факсимильного воспроизведения подписей. 4.5. Заказчик либо комиссия вправе в любой момент проверить соответствие Участников требованиям, указанным в пункте 4.1,4.2.настоящей документации. 4.6. Участник размещения заказа не допускается комиссией к участию в отборе в случае: - не предоставления определенных пунктом 4.2.настоящей документации либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о товарах, на поставку которых размещается заказ; - несоответствия требованиям, установленным пунктом 4.1. настоящей документации; - несоответствия заявки на участие в запросе предложений. 4.7. В случае установления Заказчиком или комиссией недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником отбора поставщиков требованиям 4.1. настоящей документации установления факта проведения ликвидации Участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношения Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, заказчик или комиссия вправе отстранить такого Участника от участия в отборе поставщиков. 4.7.Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении №1 к настоящему запросу предложений. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Поставщика без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). Предложение также должно быть скреплено печатью поставщика. 4.8.Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком. 4.9.Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях. 4.10.Любое заинтересованное лицо вправе направить Заказчику письменный запрос о разъяснении положений Документации. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса обязан направить в письменной форме разъяснения положений Документации заинтересованному лицу, подавшему запрос, если указанный запрос поступил Покупателю не позднее чем за 3 (три) дня до дня окончания подачи Предложений. 4.11. Покупатель в любой момент до окончания срока приема Предложений вправе принять решение о внесении изменений в Документацию. В этом случае при необходимости Заказчик вправе изменить срок окончания приема Предложений. 4.12.Настоящий запрос предложений проводится на сайте учреждения www. APV 19.ru 4.13.Все требуемые документы в соответствии условиями закупочной документации должны быть предоставлены Участником по адресу:655009, Республика Хакасия, г. Белоярская, 68, корпус №1, каб. «Юрист». 4.14. Организатор открытого запроса предложений проводит процедуру вскрытия конвертов, начиная с 08.00 часов 09 августа 2012 года. 4.15.Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций вышеуказанного перечня продукции. 4.16.Начальная (максимальная) цена - 1 250 612,0 руб. (в том числе НДС) 4.17. Во время рассмотрения заявок на участие в отборе поставщиков, комиссия может, по своему усмотрению, попросить Участника, представившего данную заявку, дать разъяснения по поводу его заявки, при этом не должно поступать никаких просьб, предложений или разрешений на изменение цены или сути заявки. 4.18. Организатор запроса предложений вправе отклонить Предложение Участника только на том основании, что предложенная Участником закупочной процедуры цена превышает установленную начальную (предельную) цену. 4.19.Критериями для определения Победителя является: - цена договора -60%; - сроки выполнения работ -20%; - объем предоставления гарантий качества работ -20%; 4.20.Договор по результатам запроса предложений между Заказчиком и Победителем запроса предложений будет заключен не ранее чем через десять дней со дня подписания итогового протокола и не позднее 20 дней после завершения закупки. 4.21.Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

5. Порядок подачи Предложений

5.1.Для участия в запросе предложений Потенциальный Участник подает Предложение в письменной форме в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта определяются п.п. 5.5., 5.6. 5.2.Предложение должно содержать:

а) Заявку на участие в запросе предложений по форме 1;

б) Коммерческое предложение по форме 2;

в) Анкета участника по форме 3;

г) документы, подтверждающие соответствие Потенциального Участника требованиям Документации (п.п. 4.1., 4.2).

5.3.Потенциальный Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого требования Заказчик вправе отказать в допуске такому Потенциальному Участнику к участию в запросе предложений. 5.4.Потенциальный Участник проводит нумерацию всех без исключения страниц и информационных конвертов Предложения (как внутреннюю нумерацию листов отдельных приложений, так и сквозную нумерацию всех страниц Предложения; информационные конверты нумеруются отдельно от страниц — «информационный конверт № 1», «информационный конверт № 2» и т.д.). Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и т.д., помещенных в информационные конверты, не производится. Все документы, входящие в Предложение, должны быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов запросе предложений. 5.5.Предложение запечатывается во внутренний конверт, на котором указывается слово «Оригинал». Копии Предложения запечатываются во внутренние конверты, обозначаемые словами «Копия». На каждом из внутренних конвертов указывается полное фирменное наименование Потенциального Участника и его почтовый адрес. 5.6.Внутренние конверты с оригиналом и копией Предложения запечатываются в один внешний конверт, на котором указывается следующая информация: а)Слова: «Получателю: Государственное автономное учреждение Республики Хакасия «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов», расположенный по адресу: 655009, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Белоярская, 68, корпус №1, каб. «Юрист». б) слова: «Предложение на участие в запросе предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту жилого корпуса №2 (1,3 этажи) Государственного автономного учреждения Республики Хакасия «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов» : Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Белоярская, 68, корпус №1, каб «Юрист». в)слова: «Не вскрывать до 13 часов 00 минут «09» августа 2012 года. Вскрывать только на заседании Закупочной комиссии»; г)полное фирменное наименование и юридический адрес Потенциального Участника. 5.7.Потенциальные Участники обеспечивают доставку Предложений в сроки, указанные в п. 5.8. по адресу: 655009, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Белоярская, 68, корпус №1, каб.»Юрист». 5.8.Заказчик заканчивает принимать Предложения в 16 часов 30 минут «08» августа 2012 года. Заказчик, по желанию участника, выдает расписку лицу, доставившему конверт, о его получении с указанием даты и времени получения 5.9.В случае если по окончании срока подачи Предложений, установленного п. 5.8., подано только одно Предложение, конверт вскрывается и указанное Предложение рассматривается в порядке, установленном подразделом 6.6. В случае, если указанное Предложение соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Документацией, Заказчик признает такого Потенциального Участника Участником и вправе заключить с ним Договор на условиях и по цене Договора, которые предусмотрены Предложением Участника и Документацией. При этом цена Договора не может превышать начальную (предельную) цену Договора, указанную в Уведомлении о проведении открытого запроса предложений.

В случае если по окончании срока подачи Предложений, установленного п. 5.8., не подано ни одного Предложения, Закупочная комиссия принимает решение о признании запроса предложений несостоявшимся.

5.9. Не допускается внесение изменений в заявку на участие в отборе поставщика после истечения срока их подачи.

6. Порядок вскрытия конвертов с Предложениями

6.1. Заказчик публично вскрывает конверты с Предложениями начиная с 13 часов 00 минут «09» августа 2012 года по адресу: 655009, Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Белоярская, 68, корпус №1 , каб. «Юрист» на заседании Закупочной комиссии. 6.2.Потенциальные Участники вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Предложениями. Для присутствия на данной процедуре Потенциальным Участникам рекомендуется заблаговременно по телефону (3902) 276779 предупредить о своем намерении присутствовать на процедуре вскрытия конвертов контактное лицо Закупочной комиссии Бискаева Олега Николаевича . Для подтверждения права присутствия на процедуре вскрытия конвертов с Предложениями представителям Потенциальных Участников следует иметь при себе доверенность на право представлять интересы Потенциального Участника на запросе предложений, письмо-направление на данную процедуру на бланке Потенциального Участника, подписанное уполномоченным лицом Потенциального Участника, с указанием регистрационного номера Предложения, оригинал расписки Заказчика в получении конверта с Предложением. 6.3.При вскрытии конвертов с поступившими Предложениями Закупочной комиссией объявляются следующие сведения: - о содержимом конверта (предложение, его изменение, отзыв, иное); - наименование, место нахождения и почтовый адрес Потенциального Участника; - краткое описание предложения Потенциального Участника, в том числе цену предложения; - для конвертов с изменениями или отзывами предложений – существо изменений и факт отзыва предложения; - любую другую информацию, которую Закупочная комиссия сочтет нужной огласить. 6.4.Вскрытие конвертов с Предложениями оформляется протоколом заседания Закупочной комиссии, который должен содержать: - поименный состав присутствующих на процедуре вскрытия; - общее количество поступивших предложений и перечень Потенциальных Участников, подавших предложения, адреса указанных Потенциальных Участников; - информация, которая была оглашена в ходе процедуры вскрытия конвертов; - перечень предложений, поданных с нарушением сроков, установленных документацией на проведение запроса предложений, в отношении которых Закупочной комиссией принято решение об отказе в допуске к рассмотрению предложений в силу данного обстоятельства.

7. Рассмотрение, оценка и сопоставление Предложений

7.1.Общие положения 7.1.1.Рассмотрение, оценка и сопоставление Предложений осуществляется Закупочной комиссией. 7.1.2.Для подготовки предложений по рассмотрению, оценке и сопоставлению Предложений Закупочная комиссия вправе привлекать экспертов. 7.1.3.Оценка Предложений включает отборочную стадию (п. 7.2.) и оценочную стадию (п.7. 3). 7.2.Рассмотрение Предложений (отборочная стадия) 7.2.1.В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия рассматривает:

а) соответствие Потенциальных Участников требованиям документации в соответствии с подразделом 5.1;

б) соответствие Предложений условиям запроса предложений.

7.2.2.Предложения принимаются до срока окончания подачи предложений, установленного в Документации на проведение запроса предложений. Если Потенциальный Участник представил предложение с нарушением сроков, установленных Документацией на проведение запроса предложений, Закупочная комиссия вправе не рассматривать такое предложение и отослать подавшему ее Потенциальному Участнику. 7.2.3. В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия вправе запросить у Потенциальных Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Закупочная комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения. 7.2.4.При проверке правильности оформления Предложения Закупочная комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Предложения. Закупочная комиссия с письменного согласия Потенциального Участника также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки. 7.2.5.При рассмотрении Предложения Закупочная комиссия отказывает в допуске к участию в запросе предложений Потенциальным Участникам в случае: а) непредставления документов, перечень которых определен закупочной документацией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений о Потенциальном Участнике, товарах, либо существенного нарушения по форме предоставления документов; б) несоответствия Потенциального Участника требованиям, установленным в закупочной документации; в) несоответствия Предложения требованиям закупочной документации, в том числе в части предмета или превышения цены, указанной в Предложении, над начальной (предельной) ценой, указанной в закупочной документации; г) поступление более одного Предложения от одного Потенциального Участника; д) нарушение срока предоставления Предложения и иные случаи предусмотренные настоящей документацией.

В исключительных случаях при несущественном отклонении Предложения от требований документации Закупочная комиссия вправе принять решение о допуске такого Потенциального Участника к участию в запросе предложений, при этом основания для такого решения должны в равной степени применяться ко всем Потенциальным Участникам.

6.6.2.1. Подавая Предложение, Потенциальный Участник безусловно соглашается с тем, что Предложение считается участвующим в запросе предложений только в том случае, если оно подано в сроки, установленные Документацией, и допущено Закупочной комиссией к участию в запросе предложений на основании результатов рассмотрения Предложений. 7.2.7.На основании результатов рассмотрения Предложений Потенциальных Участников Закупочная комиссия принимает решение о допуске Потенциального Участника к участию в запросе предложений и признании такого Потенциального Участника Участником либо об отказе в допуске Потенциального Участника к участию в запросе предложений. 7.2.8.В случае если на основании результатов рассмотрения Предложений Закупочной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в запросе предложений всех Потенциальных Участников или о допуске к участию в запросе предложений только одного Потенциального Участника, Закупочная комиссия признает запрос предложений несостоявшимся. 7.2.9. В случае если запрос предложений признан несостоявшимся, и только один Потенциальный Участник, подавший Предложение признан Участником, Заказчик вправе заключить Договор с таким Участником на условиях и по цене Договора, которые предусмотрены Предложением Участника и Документацией. При этом цена Договора не может превышать начальную (предельную) цену Договора, указанную в Уведомлении о проведении открытого запроса предложений. 7.3.Оценка и сопоставление Предложений (оценочная стадия) 7.3.1.Для определения лучших условий исполнения Договора устанавливаются следующие весовые коэффициенты для каждого критерия (значимость критерия): - для критерия «цена договора» -60% - для критерия «срок поставки товара, выполнения работ» - 20% - для критерия «срок предоставления гарантий качества товаров, работ» -20% 7.3.2.Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет Предложения в соответствии с критериями, указанными в п. 7.3.1, в следующем порядке: 7.3.2.1.Оценка по критерию «Цена Договора» определяется по формуле:   A - A max i Ra = --------- x 100, i A max   где: Ra - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; i A - начальная (максимальная) цена контракта, установленная в max конкурсной документации (сумма начальных (максимальных) цен за единицу товара, работы, услуги, установленных в конкурсной документации) в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил; A - предложение i-го участника конкурса по цене контракта (по сумме i цен за единицу товара, работы, услуги). При оценке заявок по критерию "цена договора" лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора (с наименьшей суммой цен за единицу товара, работы, услуги). 7.3.2.2. Оценка по критерию 2 «Срок выполнения работ» производится определяется по формуле:   max i F - F Rf = ----------- x 100, i max min F - F   где: Rf - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; i max F - максимальный срок поставки в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения государственного (муниципального) контракта; min F - минимальный срок поставки в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения государственного (муниципального) контракта; i F - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки, в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения государственного (муниципального) контракта. 7.3.2.3. Оценка по критерию 3 «Срок предоставления гарантии качества товара, работ» определяется по формуле:   G - G i min Rg = --------- x 100, i G min   где: Rg - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; i G - минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, min услуг, установленный в конкурсной документации в соответствии с пунктом 64 настоящих Правил; G - предложение i-го участника по сроку гарантии качества товара, i работ, услуг.   7.3.2.4. Итоговое значение Предложений (сумма баллов) рассчитывается после суммирования баллов, набранных Предложениями по каждому из критериев с учетом их значимости.

8. Определение победителя отбора поставщиков.

8.1.Победителем в проведении запроса предложений признается участник закупок, предложение которого наиболее полно удовлетворяет потребностям Покупателя, определенным в соответствии с критериями, указанными в документации о запросе предложений. В случае если в нескольких предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, победителем в проведении запроса предложений признается участник закупок, предложение которого поступило ранее предложений других участников закупок 8.2. Подведение итогов и выбор победителя производится комиссией после изучения, оценки и сопоставления, представленных заявок на участие в отборе поставщиков. 8.3. Оценка заявок будет осуществляться отдельно по каждой позиции. 8.4. Победителем отбора признается Участник, в заявке которого предложены наилучшие условия поставки и заявке которого присвоен первый номер. 8.5. Покупатель оставляет за собой право принимать или отклонять любую заявку, а также прекратить процедуру отбора в любое время до заключения контракта. Покупатель не обязан информировать участников о мотивации своих решений.  

9. Подписание договора

  9.1. После определения победителя отбора Заказчик направляет Участнику, чья заявка признана победителем (далее – победитель отбора), проект договора с приложениями (локальный сметный расчет; дефектная ведомость; график производства работ). 9.2. В случае если победитель в проведении запроса предложений в срок, предусмотренный извещением о запросе предложений, не представил Заказчику подписанный договор, победитель в проведении запроса предложений признается уклонившимся от заключения договора. 9.3. В случае если победитель в проведении запроса предложений признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником запроса предложений, предложившим такие же как победитель в проведении запроса предложений, условия исполнения договора, а при отсутствии такого участника запроса предложений - с участником, предложение которого содержат лучшие условия исполнения договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса предложений. При этом заключение договора для такого участника является обязательным. 9.4. Если и второй участник запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения процедуры размещения заказов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в соответствии со статьей 11 Положения о порядке проведения закупок, выполнения работ, оказания услуг ГАУ РХ «ЧРОЦ». При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса предложений.

10.Обжалование

10.1.Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Заказчиком и Потенциальными Участниками, Участниками обязательств, связанных с проведением запроса предложений и участием в нем, решаются в претензионном порядке. При реализации этого порядка сторона, права которой нарушены, обращается с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, направляет письменный ответ на претензию в течение 20 рабочих дней с момента ее получения.

11.Прочие положения

11.1.Потенциальный Участник, Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов запроса предложений, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 11.2.Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Потенциальных Участников, Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Потенциальным Участникам, Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или Документацией. 11.3.Закупочная комиссия ГАУ РХ «ЧРОЦ» вправе отклонить Предложение Потенциального Участника, Участника на любом этапе запроса предложений, если он установит, что: - Потенциальный Участник, Участник дал, согласился дать или предложил служащему Покупателя вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, предоставил имущественные права в качестве стимула, который может повлиять на принятие закупочной комиссией ГАУ РХ «ЧРОЦ» решения об определении Победителя; - Потенциальные Участники, Участники заключили между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя. 11.4.В случае, если обстоятельства, указанные в п. 11.3, установлены после определения Победителя или заключения Договора, Покупатель вправе оспорить результаты запроса предложений в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 11.5.Документы, входящие в состав Предложения и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащем образом. 11.6.Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены в российских рублях. 11.7.Цены, предлагаемые Участниками запроса предложений, не должны меняться ни при каких обстоятельствах. Цены, предлагаемые Участниками запроса предложений, должны учитывать все риски связанные с влиянием инфляции, курсовыми колебаниями стоимости валют и прочие риски, и должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока действия заявки и выполнения Договора. Заявка, предусматривающая корректировку цен, будет рассмотрена как не отвечающая условиям запроса предложений и отклонена                               Форма №1 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

и инструкция по ее заполнению

На бланке организации Директору ГАУ РХ «АПВ» Дата, исх. Номер В.И.Злаказову

ЗАЯВКА

на участие в запросе предложений

(наименование заказа)

1. Изучив Документацию запроса предложений на право заключения вышеупомянутого Договора, _______________________________________ (наименование организации - Участника размещения заказа) в лице _____________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в Документации, и направляет настоящую Заявку. 2. Мы согласны оказать предусмотренные Документацией запроса предложений услуги в соответствии с требованиями Документации запроса предложений. 3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Документации запроса предложений, влияющими на стоимость оказания услуг. 4. Мы готовы заключить вышеупомянутый Договор с ценой Договора в размере ________________. 5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на сопутствующие услуги, необходимые для оказания услуг по предмету открытого запроса предложений, данные услуги будут в любом случае оказаны в полном соответствии с Документацией запроса предложений в пределах предлагаемой нами в настоящей Заявке цене Договора. 6. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство оказать услуги в соответствии с требованиями Документации запроса предложений и согласно нашей Заявке. 7. Настоящей заявкой подтверждаем, что против ____________________________________________________________ (наименование организации - Участника размещения заказа) не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 8. Настоящей Заявкой гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех Участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами в Заявке сведения. 9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать

(наименование заказа)

в соответствии с требованиями Документации открытого запроса предложений и условиями нашей Заявки, в срок _____ дней со дня подписания Протокола подведения итогов запроса предложений. 10. Мы извещены и согласны с тем, что в случае если нами не представлены, неполно или неправильно оформлены документы и формы, требуемые Документацией открытого запроса предложений, в том числе подана Заявка, не отвечающая требованиям Документации открытого запроса предложений, _________________________________________________________ (наименование организации - Участника размещения заказа) не будет допущен Комиссией к участию в запросе предложений. 10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия нами уполномочен _____________________________________________________________________ (Ф.И.О., телефон работника организации – Участника размещения заказа) 11. Настоящая Заявка действует до завершения процедуры проведения запроса предложений. 15. Наши юридический и фактический адреса, телефон _____________ , факс ___________ , банковские реквизиты: _______________________________________________________________ 16. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________ 17. К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на ________стр. Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.) ^{(подпись)} Главный бухгалтер ______________________ (Фамилия И.О.) ^{МП (подпись)}    

Форма №2

Приложение к письму о подаче заявки на участие в запросе предложений от «25» июля 2012г. №1

 

Коммерческое предложение

Наименование и адрес Участника: _________________________________ Таблица-1. Расчет стоимости выполняемых работ

№ п/п	Наименование продукции	Производитель, страна происхождения	Ед. изм.	Кол-во в ед. изм.	Цена единицы, руб. с НДС	Общая цена, руб. с НДС
…
ИТОГО			х	х	х

Таблица-2. Прочие коммерческие условия поставки продукции

№ п/п	Наименование	Значение
	Срок начала поставки
	Срок завершения поставки
	Условия оплаты
	Гарантийный срок
…	и т.д.

____________________________________

^{(подпись, М.П.)}

____________________________________

^{(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)}

Инструкции по заполнению Участник Закупочной процедуры приводит номер и дату письма о подаче заявки на участие, приложением к которому является данное коммерческое предложение. Участник Закупочной процедуры указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес. В таблице-1 приводится расчет стоимости самой продукции без учета стоимости дополнительных услуг. Цена единицы и общая стоимость в таблице-1 должны включать все таможенные пошлины, налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, все транспортные и страховые расходы, расходы на погрузку-разгрузку согласно требованиям разделов. В таблице-2 приводятся иные параметры коммерческого предложения Участника Закупочной процедуры.

Форма 3

Приложение к письму о подаче заявки на участие в запросе предложений от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

№	Наименование	Сведения об Участнике
1	Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника
2	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
3	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
4	ИНН Участника
5	Юридический адрес
6	Почтовый адрес
7	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
8	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
9	Телефоны Участника
10	Факс Участника (с указанием кода города)
11	Адрес электронной почты Участника
12	Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона
13	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона
14	*Является ли Участник плательщиком НДС? (при наличии свидетельства о постановке на учет в качестве налогоплательщика НДС представить его)

* заполнить обязательно _______________________________ ____________________________ (Подпись уполномоченного представителя)ФИО и должность подписавшего МП Инструкция по заполнению Участник приводит номер и дату письма о подаче заявки на участие, приложением к которому является данная анкета. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». В графе 8 "Банковские реквизиты…" указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора. проект договора Договор №_______ на выполнение работ по замене горючей отделки секции №1 блока №2 жилого корпуса №1 ( 1 этаж) ГАУ РХ «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов» г. Абакан «___»____________2012 г. Государственное автономное учреждение Республики Хакасия «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов»», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующей на основании_________ и ____________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующий на основании __________, именуемые в дальнейшем Стороны, в целях реализации Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и Протокола запроса предложений №_________ от _____________2012 года по размещению заказа на выполнение работ по замене горючей отделки секции №1 блока №2 жилого корпуса №1 (1 этаж) ГАУ РХ «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по замене горючей отделки секции №1 блока №2 жилого корпуса №1 ( 1 этаж) Государственного автономного учреждения Республики Хакасия «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов» в соответствии с графиком производства работ согласно дефектной ведомости и локальному сметному расчету, которые являются неотъемлемой частью Договора, и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его за счет средств ДРЦП «Пожарная безопасность Республики Хакасия (2011-2014 годы)». 1.2. Выполняемые работы предусматривают поставку, транспортировку, разгрузку материалов, инструментов необходимых для выполнения работ по ремонту на объекте, их сохранность, нормальную эксплуатацию объекта, устранение недоделок и дефектов, выявленных в процессе гарантийной эксплуатации, окончательную сдачу выполненного объема работ на объекте в соответствии с условиями настоящего Договора. 1.3. Локальный сметный расчет составлен в базисных ценах 2011 года с пересчетом сметной стоимости в текущий уровень цен с использованием индексов, разработанных региональным центром по ценообразованию в Республике Хакасия (протокол заседания комиссии по ценовой политике в строительстве при Министерстве по региональной политике Республики Хакасия от 23.09.2011г. № 4). Индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ остается без изменения до полного исполнения Договора. 1.4.Сумма Договора составляет: _________________ (______________________________ ______________________________________________________________________) рублей. 1.5.Цена Договора представляет собой общую стоимость выполняемых по настоящему Договору работ, которая определена в установленном порядке в соответствии с результатами торгов. Сумма Договора выплачивается Подрядчику за полное и надлежащее выполнение им обязательств по настоящему Договору. 1.6.Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения Договора. 1.7. Все налоги, сборы, надбавки, пошлины, страховки, транспортные расходы по доставке материалов и грузов до учреждения, стоимость работ, материалов, их упаковку и охрану, стоимость документов, подтверждающих качество материалов, погрузочно-разгрузочные работы, накладные расходы, заработную плату работников и другие обязательные платежи, которые Подрядчик оплачивает в соответствии с условиями договора, должны быть включены в цену договора. 2. Обязанности Сторон 2.1. Обязанности Заказчика: 2.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения работ, соблюдением сроков выполнения работ, качеством материалов. 2.1.2. При завершении работ принять выполненные подрядчиком работы в течение 10 дней. 2.1.3. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства. 2.2. Обязанности Подрядчика: 2.2.1. Заключить Договор с Заказчиком на условиях, установленных аукционной документацией, вышеназванным Протоколом в установленные законодательством сроки. 2.2.2. Выполнить работы по заданию Заказчика, на условиях, определяемых настоящим договором, согласно смете, дефектной ведомости и графику производства работ по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Белоярская, 68, корпус №2, секции №2. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил. 2.2.3. Поставить на объект все необходимые для выполнения работ материалы, грузы, комплектующие изделия и строительную технику, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение. 2.2.4. Использовать на объекте специалистов и рабочих, опыт и компетентность которых позволит организовать и выполнить работу согласно настоящему Договору. 2.2.5. Обеспечить в период выполнения работ на объекте необходимые мероприятия по технике безопасности, противопожарные мероприятия, меры по охране окружающей среды. 2.2.6. Представить Заказчику подписанный и заверенный печатью график производства работ. 2.2.7. После выполнения работ произвести уборку помещений, вывезти строительный мусор. 3. Порядок расчетов 3.1. Расчеты производятся за фактически выполненные работы в соответствии с графиком производства работ по Договору после подписания актов выполненных работ, справок КС-2, КС-3 по мере финансирования по безналичной форме расчетов, на основании представленных Подрядчиком счетов и счетов-фактур. 3.2. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производятся Заказчиком не позднее 30 дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки объекта в эксплуатацию. 3.3. Датой платежа считается день списания денежных средств со счета Заказчика.   4. Дополнительные условия Договора. 4.1. Подрядчик гарантирует срок качества выполненных работ в течение ___ месяцев со дня подписания акта сдачи объекта в эксплуатацию. В течение гарантийного срока Заказчик вправе предъявить требования о безвозмездном устранении недостатков качества работ. Гарантии качества работ распространяются на все составляющие результаты работ. 4.2. Подрядчик обеспечивает качество выполняемых работ в соответствии с действующими на момент подписания Договора строительными нормами и правилами. Все материалы, используемые для выполнения работ должны иметь сертификаты соответствия качества, пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП и должны быть новыми. Копии таких документов должны быть представлены заказчику до начала выполнения работ с использованием этих материалов. 4.3. Подрядчик гарантирует за свой счет и своими силами устранить недостатки в выполненных работах. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика. 4.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой Стороны.   5. Сдача и приемка работ 5.1. Приемка работ оформляется: актом приемки (актом скрытых) выполненных работ (справка формы КС-2), актом стоимости выполненных работ (справка формы КС-3). 5.2. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от условий Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружению. 6. Ответственность Сторон 6.1. Стороны в пределах своей компетенции обеспечивают реализацию положений настоящего Договора. 6.2. За несвоевременное выполнение графика производства работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 1,5 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки графика производства работ, начиная со дня следующего после дня истечения установленного договором. 6.3. За некачественное выполнение работ (не соответствуют СНиПам и ГОСТу) Подрядчик уплачивает штраф в размере 10 % стоимости выполненных работ. Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от устранения дефектов в выполненных работах. Устранение дефектов в выполненных работах по первому требованию Заказчика в срок, указанный Заказчиком, освобождает Подрядчика от уплаты штрафа за некачественно выполненные работы. 6.4. В случае ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Договором (нарушение графика производства работ, некачественное выполнение работ) оплата по Договору может быть осуществлена путем выплаты поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа) при условии перечисления в установленном порядке неустойки (штрафа) в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. В указанном случае составляется Акт, в котором указывается сумма, подлежащая к оплате, размер неустойки (штрафа) подлежащего к взысканию, основания к применению и порядок расчетов неустойки (штрафа), итоговая сумма, подлежащая к оплате (с учетом взыскиваемой неустойки (штрафа). 6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 7. Обстоятельства непреодолимой силы 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего контракта в установленные сроки. 7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 8. Изменение и расторжение Договора 8.1. Внесение изменений в Договор или дополнений к Договору не допускается, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 8.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 8.3. Отношения Сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются гражданским законодательством Российской Федерации. 8.4. Все спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, решаются путем переговоров, с обязательным оформлением последних в письменном виде. В случае не достижения согласия в ходе переговоров Стороны вправе обратиться в суд. 9. Прочие условия 9.1. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Договором третьим лицам, за исключением законных правопреемников. 9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.   10. Срок действия Договора 10.1. Срок действия настоящего Договора: с момента заключения Договора по 31.12.2012 года. 10.2. Начало производства работ: на следующий день после подписания договора. 10.3. Срок выполнения работ: до 10.12.2012г.   11. Юридические адреса Сторон. Заказчик: Государственное автономное учреждение Республики Хакасия «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов», 655009, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Белоярская, 68, телефон, факс: (3902) 27-76-40, электронный адрес: pansionatabakan @ maill. ru, ИНН 1901022788, КПП 190101001, л\с 03802001790 в УФК по Республике Хакасия, р\с 40201810300000010005 ГРКЦ НБ Республика Хакасия Банка России г. Абакан, БИК 049514001. Поставщик:_________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 12. Подписи сторон:   ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: ________________ ____________________ М. П. М. П.  

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГАУ РХ "Объединение
"Абаканский пансионат ветеранов"
__________________В.И. Злаказов
"____" ______________2012 г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1-3
	на общестроительные работы
	Замена горючей отделки секции №1блока №2 жилого корпуса N1(1 этаж)
	ГАУ РХ "Объединение "Абаканский пансионат ветеранов"
	г. Абакан, ул. Белоярская, №68.
№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Общестроительные работы
Потолок
1	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	3,43
2	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	3,43
3	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков (краска акриловая супер белая)	100 м2	3,43	Краску согласовать с заказчиком
Стены
4	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	6,06
5	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	6,06
6	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (краска акриловая+колер)	100 м2	6,06	Краску согласовать с заказчиком
Полы
7	Разборка плинтусов: деревянных	100 м	1,32
8	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	1,45
9	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2	1,45	Плитку согласовать с заказчиком
10	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее	100 м	1,32
Разные работы
11	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % К=2,6	100 м2	0,72
12	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % К=2,8	100 м2	0,92
13	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления за: 2 раза	100 м2	0,14
14	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб: за 2 раза	100 м2	0,09
Электромонтажные работы
Демонтажные работы
15	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 15	шт.	1
16	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,78
17	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,1
18	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток	100 шт.	0,42
19	Демонтаж кабеля	100 м	3,9
Монтажные работы
20	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 15	шт.	1
	Щит ЩМП-06 с монтажной панелью в комплекте	шт	1
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	шт.	5
	Автомат 3П 32 А	шт	1
	Автомат 1П 6 А	шт	4
25	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,16
	Выключатель:одноклавишный	шт	16
27	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,03
	Выключатель двухклавишный	шт	3
29	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,26
	Розетка с/у с з/к и з/ш одноместная	шт	14
	Розетка с/у с з/к и з/ш двухместная	шт	12
32	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 1	100 шт.	0,03
	Светильник люминесцентный 1*18 W	шт	3	согласовать с заказчиком
36	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2	100 шт.	0,75
	Светильник люминесцентный 2*36W	шт	62	согласовать с заказчиком
	Светильник люминесцентный 2*18 W	шт	13	согласовать с заказчиком
37	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый	100 шт.	0,1
	Светильник НПБ	шт	2	согласовать с заказчиком
	Светильник НБО	шт	8	согласовать с заказчиком
	Лампы люминесцентные 36 Вт	шт	124
	Лампы люминесцентные 18 Вт	шт	26
	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БK220-60	шт	10
43	Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	13,85
	Кабель ВВГ 3*1.5	м	965
	Кабель ВВГ 3*2.5	м	420
	Коробка ответвительная У192	шт	115
Общестроительные работы
47	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2	100 мборозд	1,9
48	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до20 мм	100 отверстий	0,96
49	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	100 отверстий	0,96
Перевозка груза
50	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	6
51	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 3 км: класс груза 1	1 т	6
	Составил: Инженер ПТО Л. Данилович

               

СОГЛАСОВАНО:												УТВЕРЖДАЮ:
Подрядная организация						СОГЛАСОВАНО:						Директор ГАУ РХ "Объединение
												"Абаканский пансионат ветеранов"
_________________												__________________В.И. Злаказов
" ___ "______________2012 г.												"____" ______________2012 г.
		Государственный контракт №					ГАУ РХ "Объединение "Абаканский пансионат ветеранов"
							(наименование стройки)
							ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1-3
							(локальная смета)
			Замена горючей отделки секции №1блока №2 жилого корпуса N1(1 этаж)
			ГАУ РХ "Объединение "Абаканский пансионат ветеранов"
							(наименование работ и затрат, наименование объекта)
			Основание: дефектная ведомость
			Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________						___________________________1250,612		тыс. руб.
			Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________						___________________________321,524		тыс. руб.
			Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________						_______________________________________________________________________________________________2493,71		чел.час
			Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 23.09.2011 г.
№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.		Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17
Раздел 1. Общестроительные работы секции №1 блока №2 жилого корпуса №1(1 этаж)
Потолок
1	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	3,43	231,85	231,85			795	795			22,82		78,27
2	ТЕР15-02-019-04	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2поверхности	3,43	5915,41	923,75	48,09	35,64	20290	3168	165	122	72,57		248,92	2,73		9,36
3	ТЕР15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2окрповерхности	3,43	2301,99	725,22	21,66	0,3	7896	2488	74	1	61,99		212,63	0,23		0,79
Стены
4	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	6,06	231,85	231,85			1405	1405			22,82		138,29
5	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2поверхности	6,06	4995,67	714,89	40,94	30,56	30274	4332	248	185	59,67		361,6	2,34		14,18
6	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2окрповерхности	6,06	2022,94	577,22	20,34	0,3	12259	3498	123	2	49,34		299	0,21		1,27
Полы
7	ТЕРр57-03-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 мплинтусов	1,32	38,3	38,3			51	51			3,77		4,98
8	ТЕРр57-02-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2покрытий	1,45	118,07	115,72	2,35	1,54	171	168	3	2	11,39		16,52	0,13		0,19
9	ТЕР11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2покрытия	1,45	17394,32	1573,07	137,09	40	25222	2281	199	58	137,75		199,74	3,68		5,34
10	ТЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м	1,32	2101,97	131,61	3,98		2775	174	5		10,34		13,65	0,04		0,05
Разные работы
11	ТЕРр62-10-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % К=2,6	100 м2окрповерхности	0,72	2232,17	748,43	8,16	1,19	1607	539	6	1	66,35		47,77	0,16		0,12
12	ТЕРр62-09-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % К=2,8	100 м2окрповерхности	0,92	2647,39	1158,46	8,16	1,19	2436	1066	8	1	102,7		94,48	0,16		0,15
13	ТЕРр62-33-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза	100 м2окрповерхности	0,14	1723,72	753,03	1,06		241	105			65,94		9,23	0,01
14	ТЕРр62-32-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза	100 м2окрповерхности	0,09	1821,02	850,33	1,06		164	77			80,6		7,25	0,01
Раздел 2. Электромонтажные работы секции №1 блока №2 жилого корпуса №1(1 этаж)
Демонтажные работы
15	ТЕРм08-03-599-10	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 15	шт.	1	24,21	21,55	2,66	0,12	24	22	2		4,17		4,17	0,04		0,04
16	ТЕРр67-04-05	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,78	188,39	186,95	1,44	0,95	147	146	1	1	17,89		13,95	0,08		0,06
17	ТЕРр67-04-03	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,1	64,75	64,21	0,54	0,36	6	6			6,32		0,63	0,03
18	ТЕРр67-04-01	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток	100 шт.	0,42	59,33	59,33			25	25			5,84		2,45
19	ТЕРр67-03-01	Демонтаж кабеля	100 м	3,9	98,12	97,94	0,18	0,12	383	382	1		9,64		37,6	0,01		0,04
Монтажные работы
20	ТЕРм08-03-599-10	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 15	шт.	1	182,98	53,88	6,66	0,3	183	54	7		4,17		4,17	0,04		0,04
21	Прайс ООО "Энергия" май 2012	Щит ЩМП-06 с монтажной панелью в комплекте (1816,60/1.18/3.7)	шт	1	416,08				416
22	ТЕРм08-03-526-01	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	шт.	5	97,68	19,34	1,57	0,03	488	97	8		1,56		7,8	0,004		0,02
23	-/-	Автомат 3П 32 А (530,00/1.18/3.7)	шт	1	121,4				121
24	-/-	Автомат 1П 6 А (38,80/1.18/3.7)	шт	4	8,9				36
25	ТЕРм08-03-591-02	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,16	727,98	416,02	10,96	0,61	116	67	2		32,2		5,15	0,08		0,01
26	Прайс ООО "Электросила" май 2012	Выключатель:одноклавишный (64,60/1.18/3.7)	шт	16	14,8				237
27	ТЕРм08-03-591-05	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,03	735,74	423,78	10,96	0,61	22	13			32,8		0,98	0,08
28	-/-	Выключатель двухклавишный (77,70/18/3.7)	шт	3	17,8				53
29	ТЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,26	792,7	434,34	14,52	0,59	206	113	4		38,1		9,91	0,08		0,02
30	Прайс ООО "Энергия" май 2012	Розетка с/у с з/к и з/ш одноместная (76,80/1.18/3.7)	шт	14	17,6				246
31	-/-	Розетка с/у с з/к и з/ш двухместная (95,20/1.18/3.7)	шт	12	21,8				262
32	ТЕРм08-03-594-01	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 1	100 шт.	0,03	4116,63	1136,96	1541,41	500,71	123	34	46	15	88		2,64	34,6		1,04
33	Прайс ООО "Энергия" май 2012	Светильник BAT/S 1*18 (1184,93/1.18/3.7)	шт	3	271,4				814
34	ТЕРм08-03-594-02	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2	100 шт.	0,75	5159,47	1498,72	2222,49	682,96	3870	1124	1667	512	116		87	47,6		35,7
35	Прайс ООО "Энергия" май 2012	Светильник ТL 3017 2*36 (469,80/1.18/3.7)	шт	62	107,6				6671
36	.-/-	Светильник BAT/S 2*18 (1212,90/1.18/3.7)	шт	13	277,8				3611
37	ТЕРм08-03-593-06	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый	100 шт.	0,1	5345,39	1140,84	1987,35	662,96	535	114	199	66	88,3		8,83	45,1		4,51
38	Прайс ООО "Энергия" май 2012	Светильник НПБ 1301 (190,00/1.18/3.7)	шт	2	43,52				87
39	-/-	Светильник НБО 18-60-211 (150,00/1,18/3,7)	шт	8	34,36				275
40	-/-	Лампы люминесцентные 36 Вт 52,40/1,18/3,7	шт	124	12				1488
41	-/-	Лампы люминесцентные 18 Вт 40,00/1,18/3,7	шт	26	9,16				238
42	СЦМ-546-0051	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БK220-60	10 шт	1	24,51				25
43	ТЕРм08-02-403-03	Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	13,85	1540,04	453,62	195,68	79,39	21330	6283	2710	1100	37		512,45	5,27		72,99
44	Прайс ООО "Энергия" май 2012	Кабель ВВГ 3*1.5 (26/1.18/3.7)	м	965	5,96				5751
45	-/-	Кабель ВВГ 3*2.5 (41/1.18/3.7)	м	420	9,39				3944
46	-/-	Коробка ответвительная У192 (17,46/1.18/3.7)	шт	115	4				460
Общестроительные работы
47	ТЕР46-03-012-01	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2	100 мборозд	1,9	1609,16	344,02	1265,14	96,42	3057	654	2403	183	28,06		53,31	7,31		13,89
48	ТЕРр69-02-01	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до20 мм	100 отверстий	0,96	71,24	61,16	10,08		68	59	9		5,49		5,27
49	ТЕРр69-02-02	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	100 отверстий	0,96	68,51	58,82	9,69		66	57	9		5,28		5,07
Раздел 3. Перевозка груза секции №1 блока №2 жилого корпуса №1(1 этаж)
50	СЦМ-31-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	6	3,66		3,66		22		22
51	СЦП3-3-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 3 км: класс груза 1	1 т	6	6,33		6,33		38		38
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									161030	29397	7959	2249			2493,71			159,81
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									794992	298675	38449	22849			2493,71			159,81
В том числе, справочно:
В ценах 2011г. согласно Протоколу №4 от 23.09.2011 г. комиссии по ценовой политике в строительстве при Министерстве регионального развития Р.Х. ОЗП=10,16; ЭМ=4,86; ЗПМ=10,16; МАТ=3,7									633689	269277	30490	20601
Перевозка строительного мусора ПЗ=5,54 (Поз. 50-51)									273
Накладные расходы 95%*( 0,85*0,94) ФОТ (от 321524)									244052
Сметная прибыль 50%*(0,8*0,9) ФОТ (от 321524)									115747
Итого									1154791						2493,71			159,81
В том числе:
Материалы									457595
Машины и механизмы									38449
ФОТ									321524
Накладные расходы									244052
Сметная прибыль									115747
Расчет затрат на уплату НДС 18% (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18									95821
ВСЕГО по смете									1250612						2493,71			159,81
	Составил: Л. Данилович		Проверил:					Л. Маслова
	Инженер ПТО ГАУ РХ "Объединение "Абаканский пансионат ветеранов"		Ведущий консультант отдела экономики и прогнозирования Министерства труда и социального развития Республики Хакасия

        График Производства работ                   ЗАКАЗЧИК: : ПОДРЯДЧИК:     ___________ _______________ М.П. М.П.