ПРОТОКОЛ №2
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок участников запроса предложений на
выполнение работ по ремонту секции №2 жилого корпуса №2 (геронтопсихиатрическое отделение) ГАУ РХ
«Объединение «Абаканский пансионат ветеранов» по извещению №2.
г. Абакан 13 августа 2012г.- 1. Дата проведения заседания - 13 августа 2012 года
- 2. Время начала заседания: 16.00 часов
- 3. Время окончания заседания: 16.15 часов
| №п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника запроса предложений | Обоснование принятого решения |
| 1 | ООО «Юпитер» | Заявка на участие в запросе предложений соответствует требованиям закупочной документации. |
| 2 | ООО «Уют-Строй» | Заявка на участие в запросе предложений соответствует требованиям закупочной документации . |
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ комиссии ПО ЗАКУПКАМ
вскрытия конвертов и рассмотрения поступивших заявок участников по процедуре «Запрос предложений» по извещению № 2 № 1 « 09 » августа 2012 г.- Дата проведения заседания - 09 августа 2012 года
- Время начала заседания: 08.00 часов
- Время окончания заседания: 08.15 часов
| Условия исполнения договора, являющимися критериями оценки | Един.измер. | Предложение участника |
| цена договора | руб. | 1 644 000 |
| сроки выполнения работ | дн. | До 03.12.2012 года |
| гарантийный срок | мес. | 3 года |
| Условия исполнения договора, являющимися критериями оценки | Един.измер. | Предложение участника |
| цена договора | руб. | 1 620000,0 |
| сроки выполнения работ | дн. | До 30.11.2012 года |
| Гарантийный срок | мес. | 2 года |
___________________ Богданова Т.А.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 2
Заказчик: Государственное автономное учреждение Республики Хакасия «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов». Место нахождения: 655009, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Белоярская, дом 68. Почтовый адрес: 655009, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Белоярская, дом 68, корпус №1. Телефон: (8-3902) 277640. Факс: (8-3902) 277640. Адрес электронной почты: informyrist@yndex.ru, контактное лицо: Бискаев Олег Николаевич. Предмет запроса предложений: Ремонт секции № 2 жилого корпуса № 2 (геронтопсихиатрическое отделение) ГАУ РХ «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов» Место выполнения работ: 655009, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Белоярская, дом 68, корпус №2 Срок выполнения работ: с момента подписания договора до 10.12.2012 года. Начальная (максимальная) цена: 1730644,0 руб. (один миллион семьсот тридцать тысяч шестьсот сорок четыре рубля 00 коп). Источник финансирования: ДРЦП «Пожарная безопасность Республики Хакасия (2011-2014 годы)»- 230 644 рубля; и ДРЦП "Старшее поколение (2011-2013 годы)- 1500000 руб. Форма, сроки и порядок оплаты: Расчеты производятся за фактически выполненные работы в соответствии с графиком производства работ по договору после подписания актов выполненных работ, справок № КС-2, № КС-3 по мере финансирования по безналичной форме расчетов в течение 30 дней, на основании представленных Подрядчиком счетов и счетов-фактур. Порядок предоставления документации: Документация о запросе предложений доступна для ознакомления на официальном сайте учреждения: www. APV19.ru и по адресу: 655009, Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Белоярская,, дом 68, корпус №1, каб. «Юрист» по рабочим дням с 08.00 часов до 16.30 часов, ( перерыв на обед с 12.30 до 13.00 часов) по письменному запросу участника без взимания платы. Место и дата начала и окончания срока подачи заявок: 655009, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Белоярская, 68. Дата начала приема заявок: со 02.08.12 г. с 08.00 часов. Дата окончания приема заявок: 08 августа 2012 года в 16.30. Прием заявок производится по рабочим дням с 08.00 часов до 16.30 часов, ( перерыв на обед с 12.30 до 13.00 часов). Все требуемые документы в соответствии условиями закупочной документации должны быть предоставлены Участником по адресу: 655009, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Белоярская, 68, корпус №1 , каб. «Юрист». Вскрытие конвертов с предложениями: 09 августа 2012 года с 08.00 часов по адресу: 655009, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Белоярская, 68, приемная. Рассмотрение и подведение итогов: 13 августа 2012 года. Протокол подведения итогов размещается на официальном сайте учреждения не позднее чем через три дня со дня его подписания. Все требуемые документы в соответствии условиями закупочной документации должны быть предоставлены Участником по адресу: 655009, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Белоярская, 68, корпус №1 , каб. «Юрист». Срок подписания договора: Договор по результатам запроса предложений между Заказчиком и Победителем будет заключен не ранее чем через десять дней со дня подписания итогового протокола и не позднее двадцати дней после завершения закупки. Извещение не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет возникновения никаких обязанностей у Заказчика, кроме непосредственно указанных в извещении. Директор В.И. Злаказов РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫ РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯГосударственное автономное учреждение Республики Хакасия
«Объединение «Абаканский пансионат ветеранов»
665009, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Белоярская, 68, тел/факс. (3902) 27-76-40
Информационное письмо «Обоснование начальной (максимальной) цены» Начальная (максимальная) цена договора на выполнение работ по капитальному ремонту секции № 2 жилого корпуса №2 (геронтопсихиатрического отделения) ГАУ РХ "Объединение «Абаканский пансионат ветеранов" определена на основании локального сметного расчета, составленного в базисных ценах 2011 года с пересчетом сметной стоимости в текущий уровень цен с использованием индексов, разработанных региональным центром по ценообразованию в Республике Хакасия (протокол заседания комиссии по ценовой политике в строительстве при Министерстве по региональной политике Республики Хакасия от 23.09.2011 г. № 4) и составляет 1 730 644 рублей, в т.ч. НДС.| Директор ГУ РХ « «Абаканский панс |
| рждаю»автономного учреждения единение « Абаканский |
| Директор Гос,Республипансио |
В.И.Злаказов
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту секции №2 жилого корпуса №2 (геронтопсихиатрическое отделение) ГАУ РХ «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов», Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Белоярская, 68 Настоящая документация является неотъемлемой частью уведомления о проведении Закупочной процедуры. Закупка производится в соответствии с ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ от 18 июля 2011 годаг.Абакан, -2012 год Запрос предложений № 1от 01.08.2012 года
1.Общие условия проведения Запроса предложений положения.
Государственное автономное учреждение Республики Хакасия «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов», расположенный по адресу: 655009, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Белоярская, 68, (далее — Заказчик), уведомлением о проведении запроса предложений официально опубликованном 02.08.2012 года на сайте учреждения www. APV19.ru, пригласило юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — поставщики) к участию в процедуре запроса предложений (далее — запрос предложений) на право заключения договора на выполнение работ по ремонту секции №2 жилого корпуса №2 ( геронтопсихиатрического отделения) Государственного автономного учреждения Республики Хакасия «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов». Документация о запросе предложений подготовлена Заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ, Положением о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг ГАУ РХ «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов».1.1.
| Потенциальный Участник | Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющее (ий) намерение принять участие в запросе предложений и подавшее (ий) Предложение в сроки, установленные Документацией. |
| Участник | Потенциальный Участник, допущенный в соответствии с решением закупочной комиссии ГАУ РХ «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов» к участию в запросе предложений на основании результатов рассмотрения Предложений. |
| Победитель | Участник, который предложил лучшие условия исполнения Договора и Предложению которого присвоен первый номер на основании результатов оценки и сопоставления Предложений. |
| ЗаказчикГАУ РХ «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов» | Государственное автономное учреждение Республики Хакасия «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов» расположенный по адресу: 655009, Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Белоярская, 68, |
|
Закупочная комиссия |
Постоянно действующая закупочная комиссия ГАУ РХ «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов», созданная приказом ГАУ РХ «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов» от 23.07.2012 . |
2. Правовой статус документации.
2.1.Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—10651 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. 2.2.Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности. 2.3..Во всем, что не урегулировано Уведомлением о проведении открытого запроса предложений и Документацией, Заказчик, Потенциальные Участники, Участники руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации. 3. Техническое задание 3.1.Общие требования к выполнению работ: ремонт осуществляется в условиях действующего учреждения. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения. Размещение на территории учреждения персонала Подрядчика запрещено. В условиях действующего учреждения интенсивность выполнения работ - продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов, при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком. Работы выполняются в соответствии с действующими законодательствами РФ, утвержденными ТУ и технологическими регламентами и при соблюдении условий договора. 3.2. Требования к месту, составу и объему работ: 3.2.1. Место выполнения работ: секция №2 жилого корпуса №2: 655009, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Белоярская, 68 3.2.2. Состав работ: согласно сметной документации. 3.3. Требования к выполняемой работе: Работы по подрядчиком должны выполняться в соответствии с действующими стандартами, строительными и санитарными нормами и правилами: СНиП, ППБ и ГОСТ. Подрядчик должен иметь: - государственный сертификат соответствия продукции требованиям технических регламентов. 3.4. Требования к качеству применяемых материалов и оборудованию. - при выполнении работ необходимо применять современные материалы и другие установочные изделия российского и зарубежного производства. Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам. - качество выполненных подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или государственным контрактом. Все поставляемые для проведения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т. п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов. - все необходимые для производства работ материалы включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком. Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ и ответственного за персонал Подрядчика и технику безопасности проведения работ. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работы в согласованные сроки. Применяемые при производстве работ материалы, конструкции и оборудование должны соответствовать требованиям настоящего технического задания. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов, другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика Материалы, конструкции и оборудование должны сопровождаться паспортами качества, выданными на продукцию (или партию продукции) и необходимыми сертификатами. 3.5.Требования к ремонту секции №2 жилого корпуса №2: 3.5.1.Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать требованиям СНиП и ГОСТу предъявляемым к общестроительным работам. 3.5.2.Перед производством работ поставщик должен провести согласование с заказчиком о намерениях и порядке проводимой работы, согласовать последовательность работ, указанных в локальной сметной ведомости. 3.6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика работ. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года N 399 "О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда": строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству; межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России. При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ в Российской Федерации». Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ - согласно Федеральному закону от РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ; Федеральному закону от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ГОСТ 12.1.004.-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»; СНиП 2.04.09.-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»; СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования»; ПУЭ-99 «Правила устройства электроустановок» и др. Мероприятия по охране труда - охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам; наличие положения. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. Подрядчик при производстве работ обязан соблюдать экологические мероприятия в соответствии с законодательными и правовыми нормами Российской Федерации 3.7. Порядок сдачи и приемки результатов работ: Приемка работ оформляется: актом приемки (актом скрытых) выполненных работ (справка формы КС-2), актом стоимости выполненных работ (справка формы КС-3). Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от условий Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружению. 3.8.Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ (услуг): Предоставить Заказчику при передаче результата работ всю необходимую исполнительную и техническую документацию. 3.9. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ и объему гарантий: Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается на 1 года, с момента ввода в эксплуатацию объекта, а на материалы - в соответствии с гарантийной документацией их производителя. В гарантийный период Подрядчик обязан выезжать на объект по требованию Заказчика для устранения возможных дефектов, неисправностей в течение суток. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, а на части работ, по которым проводилось устранение недостатков, устанавливается новый гарантийный срок- равный основному гарантийному сроку. 3.10. Сроки выполнения работ: с момента заключения договора до 10.12.2012г. 4. Порядок проведения процедуры запроса предложений. Участником закупок может быть любое юридическое лицо либо несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. 4.1.Для участия в процедуре закупки участник закупки должен соответствовать следующим требованиям: - соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки; - не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - не приостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято; - отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков; - участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке). 4.2.Для участия в запросе предложений каждый участник должен предоставить следующие документы: 4.2.1. Все формы (приложенные к конкурсной документации), заполненные участником размещения заказа. 4.2.2.Для юридических лиц - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения об Участнике запроса предложений, датированную не ранее чем за шесть месяцев до даты опубликования Извещения о проведении запроса предложений или нотариально заверенную копию; -для индивидуальных предпринимателей -выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы не ранее чем а за шесть месяцев до даты опубликования Извещения о проведении запроса предложений или нотариально заверенную копию; - для иных физических лиц – копии документов, подтверждающих личность; -документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа –юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копии учредительных документов Участника (устав и т.п.), а также всех изменений, внесенных в них, копии соответствующих свидетельств о регистрации изменений в учредительные документы (для юридических лиц); - копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе предложений указанным в п.4.1. настоящей документации. 4.2.3.Иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают соответствие Участника требованиям настоящей документации, с соответствующими комментариями. 4.3. Участники подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей документации. 4.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается использование факсимильного воспроизведения подписей. 4.5. Заказчик либо комиссия вправе в любой момент проверить соответствие Участников требованиям, указанным в пункте 4.1,4.2.настоящей документации. 4.6. Участник размещения заказа не допускается комиссией к участию в отборе в случае: - не предоставления определенных пунктом 4.2.настоящей документации либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о товарах, на поставку которых размещается заказ; - несоответствия требованиям, установленным пунктом 4.1. настоящей документации; - несоответствия заявки на участие в запросе предложений. 4.7. В случае установления Заказчиком или комиссией недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником отбора поставщиков требованиям 4.1. настоящей документации установления факта проведения ликвидации Участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношения Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, заказчик или комиссия вправе отстранить такого Участника от участия в отборе поставщиков. 4.7.Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении №1 к настоящему запросу предложений. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Поставщика без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). Предложение также должно быть скреплено печатью поставщика. 4.8.Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком. 4.9.Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях. 4.10.Любое заинтересованное лицо вправе направить Заказчику письменный запрос о разъяснении положений Документации. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса обязан направить в письменной форме разъяснения положений Документации заинтересованному лицу, подавшему запрос, если указанный запрос поступил Покупателю не позднее чем за 3 (три) дня до дня окончания подачи Предложений. 4.11. Покупатель в любой момент до окончания срока приема Предложений вправе принять решение о внесении изменений в Документацию. В этом случае при необходимости Заказчик вправе изменить срок окончания приема Предложений. 4.12.Настоящий запрос предложений проводится на сайте учреждения www. APV 19.ru 4.13.Все требуемые документы в соответствии условиями закупочной документации должны быть предоставлены Участником по адресу:655009, Республика Хакасия, г. Белоярская, 68, корпус №1, каб. «Юрист». 4.14. Организатор открытого запроса предложений проводит процедуру вскрытия конвертов, начиная с 08.00 часов 09 августа 2012 года. 4.15.Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций вышеуказанного перечня продукции. 4.16.Начальная (максимальная) цена - 1 730 644 руб. (в том числе НДС) 4.17. Во время рассмотрения заявок на участие в отборе поставщиков, комиссия может, по своему усмотрению, попросить Участника, представившего данную заявку, дать разъяснения по поводу его заявки, при этом не должно поступать никаких просьб, предложений или разрешений на изменение цены или сути заявки. 4.18. Организатор запроса предложений вправе отклонить Предложение Участника только на том основании, что предложенная Участником закупочной процедуры цена превышает установленную начальную (предельную) цену. 4.19.Критериями для определения Победителя является: - цена договора -60%; - сроки выполнения работ -20%; - объем предоставления гарантий качества работ -20%; 4.20.Договор по результатам запроса предложений между Заказчиком и Победителем запроса предложений будет заключен не ранее чем через десять дней со дня подписания итогового протокола и не позднее 20 дней после завершения закупки. 4.21.Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.5. Порядок подачи Предложений
5.1.Для участия в запросе предложений Потенциальный Участник подает Предложение в письменной форме в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта определяются п.п. 5.5., 5.6. 5.2.Предложение должно содержать:а) Заявку на участие в запросе предложений по форме 1;
б) Коммерческое предложение по форме 2;
в) Анкета участника по форме 3;
г) документы, подтверждающие соответствие Потенциального Участника требованиям Документации (п.п. 4.1., 4.2).
5.3.Потенциальный Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого требования Заказчик вправе отказать в допуске такому Потенциальному Участнику к участию в запросе предложений. 5.4.Потенциальный Участник проводит нумерацию всех без исключения страниц и информационных конвертов Предложения (как внутреннюю нумерацию листов отдельных приложений, так и сквозную нумерацию всех страниц Предложения; информационные конверты нумеруются отдельно от страниц — «информационный конверт № 1», «информационный конверт № 2» и т.д.). Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и т.д., помещенных в информационные конверты, не производится. Все документы, входящие в Предложение, должны быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов запросе предложений. 5.5.Предложение запечатывается во внутренний конверт, на котором указывается слово «Оригинал». Копии Предложения запечатываются во внутренние конверты, обозначаемые словами «Копия». На каждом из внутренних конвертов указывается полное фирменное наименование Потенциального Участника и его почтовый адрес. 5.6.Внутренние конверты с оригиналом и копией Предложения запечатываются в один внешний конверт, на котором указывается следующая информация: а) Слова: «Получателю: Государственное автономное учреждение Республики Хакасия «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов», расположенный по адресу: 655009, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Белоярская, 68, корпус №1, каб. «Юрист». б) слова: «Предложение на участие в запросе предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту секции №2 жилого корпуса №2 ( геронтопсихиатрическое отделение) Государственного автономного учреждения Республики Хакасия «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов» : Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Белоярская, 68, корпус №1, каб «Юрист». в)слова: «Не вскрывать до 13 часов 00 минут «09» августа 2012 года. Вскрывать только на заседании Закупочной комиссии»; г)полное фирменное наименование и юридический адрес Потенциального Участника. 5.7.Потенциальные Участники обеспечивают доставку Предложений в сроки, указанные в п. 5.8. по адресу: 655009, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Белояркая, 68, корпус №1, каб.»Юрист». 5.8.Заказчик заканчивает принимать Предложения в 16 часов 30 минут «08» августа 2012 года. Заказчик, по желанию участника, выдает расписку лицу, доставившему конверт, о его получении с указанием даты и времени получения 5.9.В случае если по окончании срока подачи Предложений, установленного п. 5.8., подано только одно Предложение, конверт вскрывается и указанное Предложение рассматривается в порядке, установленном подразделом 6.6. В случае, если указанное Предложение соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Документацией, Заказчик признает такого Потенциального Участника Участником и вправе заключить с ним Договор на условиях и по цене Договора, которые предусмотрены Предложением Участника и Документацией. При этом цена Договора не может превышать начальную (предельную) цену Договора, указанную в Уведомлении о проведении открытого запроса предложений.В случае если по окончании срока подачи Предложений, установленного п. 5.8., не подано ни одного Предложения, Закупочная комиссия принимает решение о признании запроса предложений несостоявшимся.
5.9. Не допускается внесение изменений в заявку на участие в отборе поставщика после истечения срока их подачи.6. Порядок вскрытия конвертов с Предложениями
6.1. Заказчик публично вскрывает конверты с Предложениями начиная с 13 часов 00 минут «09» августа 2012 года по адресу: 655009, Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Белоярская, 68, корпус №1 , каб. «Юрист» на заседании Закупочной комиссии. 6.2.Потенциальные Участники вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Предложениями. Для присутствия на данной процедуре Потенциальным Участникам рекомендуется заблаговременно по телефону (3902) 276779 предупредить о своем намерении присутствовать на процедуре вскрытия конвертов контактное лицо Закупочной комиссии Бискаева Олега Николаевича . Для подтверждения права присутствия на процедуре вскрытия конвертов с Предложениями представителям Потенциальных Участников следует иметь при себе доверенность на право представлять интересы Потенциального Участника на запросе предложений, письмо-направление на данную процедуру на бланке Потенциального Участника, подписанное уполномоченным лицом Потенциального Участника, с указанием регистрационного номера Предложения, оригинал расписки Заказчика в получении конверта с Предложением. 6.3.При вскрытии конвертов с поступившими Предложениями Закупочной комиссией объявляются следующие сведения: - о содержимом конверта (предложение, его изменение, отзыв, иное); - наименование, место нахождения и почтовый адрес Потенциального Участника; - краткое описание предложения Потенциального Участника, в том числе цену предложения; - для конвертов с изменениями или отзывами предложений – существо изменений и факт отзыва предложения; - любую другую информацию, которую Закупочная комиссия сочтет нужной огласить. 6.4.Вскрытие конвертов с Предложениями оформляется протоколом заседания Закупочной комиссии, который должен содержать: - поименный состав присутствующих на процедуре вскрытия; - общее количество поступивших предложений и перечень Потенциальных Участников, подавших предложения, адреса указанных Потенциальных Участников; - информация, которая была оглашена в ходе процедуры вскрытия конвертов; - перечень предложений, поданных с нарушением сроков, установленных документацией на проведение запроса предложений, в отношении которых Закупочной комиссией принято решение об отказе в допуске к рассмотрению предложений в силу данного обстоятельства.7. Рассмотрение, оценка и сопоставление Предложений
7.1.Общие положения 7.1.1.Рассмотрение, оценка и сопоставление Предложений осуществляется Закупочной комиссией. 7.1.2.Для подготовки предложений по рассмотрению, оценке и сопоставлению Предложений Закупочная комиссия вправе привлекать экспертов. 7.1.3.Оценка Предложений включает отборочную стадию (п. 7.2.) и оценочную стадию (п.7. 3). 7.2.Рассмотрение Предложений (отборочная стадия) 7.2.1.В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия рассматривает:а) соответствие Потенциальных Участников требованиям документации в соответствии с подразделом 5.1;
б) соответствие Предложений условиям запроса предложений.
7.2.2.Предложения принимаются до срока окончания подачи предложений, установленного в Документации на проведение запроса предложений. Если Потенциальный Участник представил предложение с нарушением сроков, установленных Документацией на проведение запроса предложений, Закупочная комиссия вправе не рассматривать такое предложение и отослать подавшему ее Потенциальному Участнику. 7.2.3. В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия вправе запросить у Потенциальных Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Закупочная комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения. 7.2.4.При проверке правильности оформления Предложения Закупочная комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Предложения. Закупочная комиссия с письменного согласия Потенциального Участника также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки. 7.2.5.При рассмотрении Предложения Закупочная комиссия отказывает в допуске к участию в запросе предложений Потенциальным Участникам в случае: а) непредставления документов, перечень которых определен закупочной документацией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений о Потенциальном Участнике, товарах, либо существенного нарушения по форме предоставления документов; б) несоответствия Потенциального Участника требованиям, установленным в закупочной документации; в) несоответствия Предложения требованиям закупочной документации, в том числе в части предмета или превышения цены, указанной в Предложении, над начальной (предельной) ценой, указанной в закупочной документации; г) поступление более одного Предложения от одного Потенциального Участника; д) нарушение срока предоставления Предложения и иные случаи предусмотренные настоящей документацией.В исключительных случаях при несущественном отклонении Предложения от требований документации Закупочная комиссия вправе принять решение о допуске такого Потенциального Участника к участию в запросе предложений, при этом основания для такого решения должны в равной степени применяться ко всем Потенциальным Участникам.
6.6.2.1. Подавая Предложение, Потенциальный Участник безусловно соглашается с тем, что Предложение считается участвующим в запросе предложений только в том случае, если оно подано в сроки, установленные Документацией, и допущено Закупочной комиссией к участию в запросе предложений на основании результатов рассмотрения Предложений. 7.2.7.На основании результатов рассмотрения Предложений Потенциальных Участников Закупочная комиссия принимает решение о допуске Потенциального Участника к участию в запросе предложений и признании такого Потенциального Участника Участником либо об отказе в допуске Потенциального Участника к участию в запросе предложений. 7.2.8.В случае если на основании результатов рассмотрения Предложений Закупочной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в запросе предложений всех Потенциальных Участников или о допуске к участию в запросе предложений только одного Потенциального Участника, Закупочная комиссия признает запрос предложений несостоявшимся. 7.2.9. В случае если запрос предложений признан несостоявшимся, и только один Потенциальный Участник, подавший Предложение признан Участником, Заказчик вправе заключить Договор с таким Участником на условиях и по цене Договора, которые предусмотрены Предложением Участника и Документацией. При этом цена Договора не может превышать начальную (предельную) цену Договора, указанную в Уведомлении о проведении открытого запроса предложений. 7.3.Оценка и сопоставление Предложений (оценочная стадия) 7.3.1.Для определения лучших условий исполнения Договора устанавливаются следующие весовые коэффициенты для каждого критерия (значимость критерия): - для критерия «цена договора» -60% - для критерия «срок поставки товара, выполнения работ» - 20% - для критерия «срок предоставления гарантий качества товаров, работ» -20% 7.3.2.Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет Предложения в соответствии с критериями, указанными в п. 7.3.1, в следующем порядке: 7.3.2.1.Оценка по критерию «Цена Договора» определяется по формуле: A - A max i Ra = --------- x 100, i A max где: Ra - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; i A - начальная (максимальная) цена контракта, установленная в max конкурсной документации (сумма начальных (максимальных) цен за единицу товара, работы, услуги, установленных в конкурсной документации) в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил; A - предложение i-го участника конкурса по цене контракта (по сумме i цен за единицу товара, работы, услуги). При оценке заявок по критерию "цена договора" лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора (с наименьшей суммой цен за единицу товара, работы, услуги). 7.3.2.2. Оценка по критерию 2 «Срок выполнения работ» производится определяется по формуле: max i F - F Rf = ----------- x 100, i max min F - F где: Rf - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; i max F - максимальный срок поставки в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения государственного (муниципального) контракта; min F - минимальный срок поставки в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения государственного (муниципального) контракта; i F - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки, в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения государственного (муниципального) контракта. 7.3.2.3. Оценка по критерию 3 «Срок предоставления гарантии качества товара, работ» определяется по формуле: G - G i min Rg = --------- x 100, i G min где: Rg - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; i G - минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, min услуг, установленный в конкурсной документации в соответствии с пунктом 64 настоящих Правил; G - предложение i-го участника по сроку гарантии качества товара, i работ, услуг. 7.3.2.4. Итоговое значение Предложений (сумма баллов) рассчитывается после суммирования баллов, набранных Предложениями по каждому из критериев с учетом их значимости.8. Определение победителя отбора поставщиков.
8.1.Победителем в проведении запроса предложений признается участник закупок, предложение которого наиболее полно удовлетворяет потребностям Покупателя, определенным в соответствии с критериями, указанными в документации о запросе предложений. В случае если в нескольких предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, победителем в проведении запроса предложений признается участник закупок, предложение которого поступило ранее предложений других участников закупок 8.2. Подведение итогов и выбор победителя производится комиссией после изучения, оценки и сопоставления, представленных заявок на участие в отборе поставщиков. 8.3. Оценка заявок будет осуществляться отдельно по каждой позиции. 8.4. Победителем отбора признается Участник, в заявке которого предложены наилучшие условия поставки и заявке которого присвоен первый номер. 8.5. Покупатель оставляет за собой право принимать или отклонять любую заявку, а также прекратить процедуру отбора в любое время до заключения контракта. Покупатель не обязан информировать участников о мотивации своих решений.9. Подписание договора
9.1. После определения победителя отбора Заказчик направляет Участнику, чья заявка признана победителем (далее – победитель отбора), проект договора с приложениями (локальный сметный расчет; дефектная ведомость; график производства работ). 9.2. В случае если победитель в проведении запроса предложений в срок, предусмотренный извещением о запросе предложений, не представил Заказчику подписанный договор, победитель в проведении запроса предложений признается уклонившимся от заключения договора. 9.3. В случае если победитель в проведении запроса предложений признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником запроса предложений, предложившим такие же как победитель в проведении запроса предложений, условия исполнения договора, а при отсутствии такого участника запроса предложений - с участником, предложение которого содержат лучшие условия исполнения договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса предложений. При этом заключение договора для такого участника является обязательным. 9.4. Если и второй участник запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения процедуры размещения заказов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в соответствии со статьей 11 Положения о порядке проведения закупок, выполнения работ, оказания услуг ГАУ РХ «ЧРОЦ». При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса предложений.10.Обжалование
10.1.Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Заказчиком и Потенциальными Участниками, Участниками обязательств, связанных с проведением запроса предложений и участием в нем, решаются в претензионном порядке. При реализации этого порядка сторона, права которой нарушены, обращается с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, направляет письменный ответ на претензию в течение 20 рабочих дней с момента ее получения.11.Прочие положения
11.1.Потенциальный Участник, Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов запроса предложений, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 11.2.Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Потенциальных Участников, Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Потенциальным Участникам, Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или Документацией. 11.3.Закупочная комиссия ГАУ РХ «ЧРОЦ» вправе отклонить Предложение Потенциального Участника, Участника на любом этапе запроса предложений, если он установит, что: - Потенциальный Участник, Участник дал, согласился дать или предложил служащему Покупателя вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, предоставил имущественные права в качестве стимула, который может повлиять на принятие закупочной комиссией ГАУ РХ «ЧРОЦ» решения об определении Победителя; - Потенциальные Участники, Участники заключили между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя. 11.4.В случае, если обстоятельства, указанные в п. 11.3, установлены после определения Победителя или заключения Договора, Покупатель вправе оспорить результаты запроса предложений в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 11.5.Документы, входящие в состав Предложения и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащем образом. 11.6.Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены в российских рублях. 11.7.Цены, предлагаемые Участниками запроса предложений, не должны меняться ни при каких обстоятельствах. Цены, предлагаемые Участниками запроса предложений, должны учитывать все риски связанные с влиянием инфляции, курсовыми колебаниями стоимости валют и прочие риски, и должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока действия заявки и выполнения Договора. Заявка, предусматривающая корректировку цен, будет рассмотрена как не отвечающая условиям запроса предложений и отклонена Форма №1 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙи инструкция по ее заполнению
На бланке организации Директору ГАУ РХ «АПВ» Дата, исх. Номер В.И.ЗлаказовуЗАЯВКА
на участие в запросе предложений
(наименование заказа)
1. Изучив Документацию запроса предложений на право заключения вышеупомянутого Договора, _______________________________________ (наименование организации - Участника размещения заказа) в лице _____________________________________________________________________(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в Документации, и направляет настоящую Заявку. 2. Мы согласны оказать предусмотренные Документацией запроса предложений услуги в соответствии с требованиями Документации запроса предложений. 3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Документации запроса предложений, влияющими на стоимость оказания услуг. 4. Мы готовы заключить вышеупомянутый Договор с ценой Договора в размере ________________. 5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на сопутствующие услуги, необходимые для оказания услуг по предмету открытого запроса предложений, данные услуги будут в любом случае оказаны в полном соответствии с Документацией запроса предложений в пределах предлагаемой нами в настоящей Заявке цене Договора. 6. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство оказать услуги в соответствии с требованиями Документации запроса предложений и согласно нашей Заявке. 7. Настоящей заявкой подтверждаем, что против ____________________________________________________________ (наименование организации - Участника размещения заказа) не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 8. Настоящей Заявкой гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех Участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами в Заявке сведения. 9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать(наименование заказа)
в соответствии с требованиями Документации открытого запроса предложений и условиями нашей Заявки, в срок _____ дней со дня подписания Протокола подведения итогов запроса предложений. 10. Мы извещены и согласны с тем, что в случае если нами не представлены, неполно или неправильно оформлены документы и формы, требуемые Документацией открытого запроса предложений, в том числе подана Заявка, не отвечающая требованиям Документации открытого запроса предложений, _________________________________________________________ (наименование организации - Участника размещения заказа) не будет допущен Комиссией к участию в запросе предложений. 10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия нами уполномочен _____________________________________________________________________ (Ф.И.О., телефон работника организации – Участника размещения заказа) 11. Настоящая Заявка действует до завершения процедуры проведения запроса предложений. 15. Наши юридический и фактический адреса, телефон _____________ , факс ___________ , банковские реквизиты: _______________________________________________________________ 16. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________ 17. К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на ________стр. Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.) (подпись) Главный бухгалтер ______________________ (Фамилия И.О.) МП (подпись)Форма №2
Приложение к письму о подаче заявки на участие в запросе предложений от «25» июля 2012г. №1Коммерческое предложение
Наименование и адрес Участника: _________________________________ Таблица-1. Расчет стоимости выполняемых работ| № п/п | Наименование продукции | Производитель, страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена единицы, руб. с НДС | Общая цена, руб. с НДС |
| … | ||||||
|
ИТОГО |
х |
х |
х |
|||
| № п/п | Наименование | Значение |
| Срок начала поставки | ||
| Срок завершения поставки | ||
| Условия оплаты | ||
| Гарантийный срок | ||
| … | и т.д. |
(подпись, М.П.)
____________________________________(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению Участник Закупочной процедуры приводит номер и дату письма о подаче заявки на участие, приложением к которому является данное коммерческое предложение. Участник Закупочной процедуры указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес. В таблице-1 приводится расчет стоимости самой продукции без учета стоимости дополнительных услуг. Цена единицы и общая стоимость в таблице-1 должны включать все таможенные пошлины, налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, все транспортные и страховые расходы, расходы на погрузку-разгрузку согласно требованиям разделов. В таблице-2 приводятся иные параметры коммерческого предложения Участника Закупочной процедуры.Форма 3
Приложение к письму о подаче заявки на участие в запросе предложений от «____»_____________ г. №__________Анкета Участника
Наименование и адрес Участника: _________________________________| № | Наименование | Сведения об Участнике |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника | |
| 2 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) | |
| 3 | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) | |
| 4 | ИНН Участника | |
| 5 | Юридический адрес | |
| 6 | Почтовый адрес | |
| 7 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса | |
| 8 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) | |
| 9 | Телефоны Участника | |
| 10 | Факс Участника (с указанием кода города) | |
| 11 | Адрес электронной почты Участника | |
| 12 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона | |
| 13 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона | |
| 14 | *Является ли Участник плательщиком НДС? (при наличии свидетельства о постановке на учет в качестве налогоплательщика НДС представить его) |
| УТВЕРЖДАЮ: | ||||
| Директор ГАУ РХ "Объединение | ||||
| "Абаканский пансионат ветеранов" | ||||
| _______________ В.И. Злаказов | ||||
| "" 2012 г. | ||||
|
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1-5 |
||||
| Ремонт секциии №2 жилого корпуса №2 (геронтопсихиатрическое отделение) | ||||
| ГАУ РХ "Объединение "Абаканский пансионат ветеранов". | ||||
| г. Абакан, ул. Белоярская, № 68. | ||||
|
№ пп |
Наименование |
Ед. изм. |
Кол. |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
| Раздел 1. Потолок | ||||
|
1 |
Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков |
100 м2 |
2,65 |
|
|
2 |
Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков |
100 м2 |
2,65 |
|
|
3 |
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков( краска акриловая супер белая) |
100 м2 |
2,65 |
Согласовать с заказчиком |
| Раздел 2. Стены | ||||
| Санузлы, кухня, душевые, спецкомнаты | ||||
|
4 |
Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток |
100 м2 |
0,85 |
|
|
5 |
Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных |
100 м2 |
3,56 |
|
|
6 |
Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простое стен (подготовка под облицовку плиткой) |
100 м2 |
3,56 |
|
|
7 |
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону |
100 м2 |
3,56 |
Согласовать с заказчиком |
| Жилые комнаты | ||||
|
8 |
Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок |
100 м2 |
4,28 |
|
|
9 |
Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |
100 м2 |
4,28 |
|
|
10 |
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (краска акриловая+колер) |
100 м2 |
4,28 |
Согласовать с заказчиком |
|
11 |
Ремонт штукатурки оконных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных |
100 м2 |
0,25 |
|
|
12 |
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен |
100 м2 |
0,25 |
|
|
13 |
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % |
100 м2 |
1,87 |
|
| Раздел 3. Полы | ||||
| Полы | ||||
|
14 |
Разборка плинтусов: деревянных |
100 м |
2,92 |
|
|
15 |
Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки |
100 м |
0,57 |
|
|
16 |
Разборка покрытий полов: из линолеума |
100 м2 |
2,43 |
|
|
17 |
Разборка покрытий полов: дощатых |
100 м2 |
2,43 |
|
|
18 |
Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков |
100 м2 |
2,43 |
|
|
19 |
Разборка покрытий полов: из керамических плиток |
100 м2 |
0,22 |
|
|
20 |
Разборка цементной стяжки толщиной25 мм |
100 м2 |
0,22 |
|
|
21 |
Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой (70 мм) |
1 м3 |
15,9 |
|
|
22 |
Устройство стяжек: цементных толщиной20 мм |
100 м2 |
2,65 |
|
|
23 |
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов |
100 м2 |
2,65 |
Согласовать с заказчиком |
|
24 |
Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее |
100 м |
3,49 |
|
| Плинтус ПВХ L=2,5 п.м. |
м.п. |
352,49 |
||
| Душевая | ||||
|
26 |
Устройство гидроизоляции из наплавляемых материалов: в два слоя |
100 м2 |
0,148 |
|
| Унифлекс ТПП |
м2 |
34,04 |
||
|
28 |
Устройство стяжек: цементных толщиной80 мм |
100 м2 |
0,148 |
|
| Раздел 4. Прочие работы | ||||
|
30 |
Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных |
100 м2 |
0,75 |
|
|
31 |
Разборка деревянных встроенных шкафов |
100 м2 |
0,5 |
|
|
32 |
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза |
100 м2 |
0,52 |
|
|
33 |
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза |
100 м2 |
0,25 |
|
|
34 |
Смена вентиляционных решеток |
100 штук |
0,31 |
|
|
35 |
Монтаж пристенных поручней |
100 м |
0,629 |
|
| Панель декоративная ЛДСП (ширина200 мм) |
м |
62,9 |
||
| Крепления из нержавеющей стали |
шт |
25 |
||
| Раздел 5. Транспортные работы | ||||
|
38 |
Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный |
т груза |
12 |
|
|
39 |
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 |
1 т |
12 |
|
| Раздел 6. Электромонтажные работы | ||||
| Демонтажные работы | ||||
|
40 |
Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп |
100 шт. |
0,43 |
|
|
41 |
Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания |
100 шт. |
0,34 |
|
|
42 |
Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток |
100 шт. |
0,89 |
|
| Монтажные работы | ||||
|
43 |
Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 |
100 шт. |
0,43 |
|
|
44 |
Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый |
100 шт. |
0,34 |
|
|
45 |
Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |
100 шт. |
0,45 |
|
|
46 |
Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |
100 шт. |
0,44 |
|
|
47 |
Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах |
100 м |
0,65 |
|
|
Материалы и изделия |
||||
|
48 |
Светильники с люминесцентными лампами потолочный с электронным ПРА (ЭПРА), TL 3017-2х36 |
шт |
43 |
|
|
49 |
Лампа люминесцентная TLD, 36W, |
шт |
86 |
|
|
50 |
Светильник НПБ19-100-011 |
шт |
34 |
|
|
51 |
Лампа Энергосберегающая (60-100Вт) |
шт |
34 |
|
|
52 |
Розетка штепсельная для скрытой проводки |
шт |
44 |
|
|
53 |
Выключатель для скрытой проводки одноклавишный |
шт |
45 |
|
|
54 |
Кабель ВВГ 3*1.5 |
м |
30 |
|
|
55 |
Кабель ВВГ 3*2.5 |
м |
35 |
|
|
56 |
Коробка ответвительная У195 |
шт |
20 |
|
| Составил: Л. Данилович | ||||
| Инженер ПТО ГАУ РХ "Объединение "Абаканский пансионат ветеранов" | ||||
|
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1-5 |
||||||||||||||||
|
(локальная смета) |
||||||||||||||||
| Ремонт секциии №2 жилого корпуса №2 (геронтопсихиатрическое отделение). | ||||||||||||||||
| ГАУ РХ "Объединение "Абаканский пансионат ветеранов" | ||||||||||||||||
|
(наименование работ и затрат, наименование объекта) |
||||||||||||||||
| Основание: дефектная ведомость | ||||||||||||||||
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |
___________________________1730,644 |
тыс. руб. | ||||||||||||||
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |
___________________________419,476 |
тыс. руб. | ||||||||||||||
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 23.09.2011 г. | ||||||||||||||||
|
№ пп |
Обосно- вание |
Наименование |
Ед. изм. |
Кол. |
Стоимость единицы, руб. |
Общая стоимость, руб. |
Т/з осн. раб.на ед. |
Т/з осн. раб. Всего |
Т/з мех. на ед. |
Т/з мех. Всего |
||||||
|
Всего |
В том числе |
Всего |
В том числе |
|||||||||||||
|
Осн.З/п |
Эк.Маш |
З/пМех |
Осн.З/п |
Эк.Маш |
З/пМех |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| Раздел 1. Потолок | ||||||||||||||||
|
1 |
ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков |
100 м2 |
2,65 |
231,85 |
231,85 |
614 |
614 |
22,82 |
60,47 |
||||||
|
2 |
ТЕР15-02-019-04 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков |
100 м2оштукат.поверхности |
2,65 |
5915,41 |
923,75 |
48,09 |
35,64 |
15676 |
2448 |
127 |
94 |
72,565 |
192,3 |
2,725 |
7,22 |
|
3 |
ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков( краска акриловая супер белая) |
100 м2окрповерхности |
2,65 |
2302 |
725,22 |
21,66 |
0,3 |
6100 |
1922 |
57 |
1 |
61,985 |
164,26 |
0,225 |
0,6 |
| Раздел 2. Стены | ||||||||||||||||
| Санузлы, кухня, душевые, спецкомнаты | ||||||||||||||||
|
4 |
ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток |
100 м2поверхности облицовки |
0,85 |
1035,67 |
761,58 |
274,09 |
25,78 |
880 |
647 |
233 |
22 |
74,3 |
63,16 |
1,99 |
1,69 |
|
5 |
ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных |
100 м2 |
3,56 |
231,85 |
231,85 |
825 |
825 |
22,82 |
81,24 |
||||||
|
6 |
ТЕР15-02-016-01 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простое стен (подготовка под облицовку плиткой) |
100 м2оштукатуриваемой поверхности |
3,56 |
2133,41 |
1026,65 |
192,46 |
103,54 |
7595 |
3655 |
685 |
369 |
86,71 |
308,69 |
7,5875 |
27,01 |
|
7 |
ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону |
100 м2поверхности облицовки |
3,56 |
19129,6 |
2199,78 |
41,68 |
26,75 |
68101 |
7831 |
148 |
95 |
183,62 |
653,69 |
2,0625 |
7,34 |
| Жилые комнаты | ||||||||||||||||
|
8 |
ТЕРр62-41-01 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок |
100 м2расчищенной поверхности |
4,28 |
211,33 |
211,33 |
904 |
904 |
20,8 |
89,02 |
||||||
|
9 |
ТЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |
100 м2оштук.поверхности |
4,28 |
4995,66 |
714,89 |
40,94 |
30,56 |
21381 |
3060 |
175 |
131 |
59,674 |
255,4 |
2,3375 |
10 |
|
10 |
ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (краска акриловая+колер) |
100 м2окрповерхности |
4,28 |
2022,94 |
577,22 |
20,34 |
0,3 |
8658 |
2471 |
87 |
1 |
49,335 |
211,15 |
0,2125 |
0,91 |
|
11 |
ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки оконных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных |
100 м2отрем.поверхности |
0,25 |
6852,19 |
4481,8 |
20,93 |
13,75 |
1713 |
1120 |
5 |
3 |
383,06 |
95,77 |
1,16 |
0,29 |
|
12 |
ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен |
100 м2окрашиваемой поверхности |
0,25 |
2199,05 |
694,55 |
14,81 |
0,15 |
550 |
174 |
4 |
58,662 |
14,67 |
0,15 |
0,04 |
|
|
13 |
ТЕРр62-09-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % |
100 м2окрповерхности |
1,87 |
2647,39 |
1158,46 |
8,16 |
1,19 |
4951 |
2166 |
15 |
2 |
102,7 |
192,05 |
0,16 |
0,3 |
| Раздел 3. Полы | ||||||||||||||||
| Полы | ||||||||||||||||
|
14 |
ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтусов: деревянных |
100 мплинтусов |
2,92 |
38,3 |
38,3 |
112 |
112 |
3,77 |
11,01 |
||||||
|
15 |
ТЕРр57-03-02 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки |
100 мплинтусов |
0,57 |
145,08 |
145,08 |
83 |
83 |
14,28 |
8,14 |
||||||
|
16 |
ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |
100 м2покрытий |
2,43 |
118,07 |
115,72 |
2,35 |
1,54 |
287 |
281 |
6 |
4 |
11,39 |
27,68 |
0,13 |
0,32 |
|
17 |
ТЕРр57-02-09 | Разборка покрытий полов: дощатых |
100 м2покрытий |
2,43 |
404,64 |
389,13 |
15,51 |
10,19 |
983 |
946 |
37 |
25 |
38,3 |
93,07 |
0,86 |
2,09 |
|
18 |
ТЕРр57-01-02 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков |
100 м2основания |
2,43 |
77,93 |
77,93 |
189 |
189 |
7,67 |
18,64 |
||||||
|
19 |
ТЕРр57-02-03 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток |
100 м2покрытий |
0,22 |
804,33 |
778,35 |
25,98 |
17,06 |
177 |
171 |
6 |
4 |
69,87 |
15,37 |
1,44 |
0,32 |
|
20 |
ТЕР46-04-011-12 | Разборка покрытий полов в зданиях и сооружения с агрессивными средами: цементных и бетонных толщиной25 мм(кислото- и жароупорных бетонов) |
100 м2покрытия |
0,22 |
1287,66 |
321,93 |
965,73 |
73,6 |
283 |
71 |
212 |
16 |
28,54 |
6,28 |
5,58 |
1,23 |
|
21 |
ТЕР11-01-008-03 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой (70 мм) |
1 м3изоляции |
15,9 |
577,34 |
45,03 |
40,13 |
7,11 |
9180 |
716 |
638 |
113 |
4,393 |
69,85 |
0,5625 |
8,94 |
|
22 |
ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной20 мм |
100 м2стяжки |
2,65 |
1724,72 |
470,27 |
33,4 |
18,81 |
4571 |
1246 |
89 |
50 |
45,437 |
120,41 |
1,5875 |
4,21 |
|
23 |
ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем |
100 м2покрытия |
2,65 |
17394,3 |
1573,07 |
137,09 |
40 |
46095 |
4169 |
363 |
106 |
137,75 |
365,03 |
3,675 |
9,74 |
|
24 |
ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 |
100 мплинтусов |
3,49 |
182,96 |
131,61 |
3,98 |
639 |
459 |
14 |
10,339 |
36,08 |
0,0375 |
0,13 |
||
|
25 |
Прайс лист "Джем" июнь 2012 | Плинтус ПВХ L=2,5 п.м. 80,00/2,5/1,18/3,7 |
м.п. |
352,49 |
7,33 |
2584 |
||||||||||
| Душевая | ||||||||||||||||
|
26 |
ТЕР12-01-002-09прим | Устройство гидроизоляции из наплавляемых материалов: в два слоя |
100 м2кровли |
0,148 |
297,2 |
202,46 |
60,86 |
4,43 |
44 |
30 |
9 |
1 |
16,514 |
2,44 |
0,3625 |
0,05 |
|
27 |
Прайс лист "Технониколь" июнь 2012 | Унифлекс ТПП 124,00/1,18/3,7 |
м2 |
34,04 |
28,4 |
967 |
||||||||||
|
28 |
ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной20 мм(факт80 мм) |
100 м2стяжки |
0,148 |
1724,72 |
470,27 |
33,4 |
18,81 |
255 |
70 |
5 |
3 |
45,437 |
6,72 |
1,5875 |
0,24 |
|
29 |
ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: цементных на каждые5 ммизменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 К=6 |
100 м2стяжки |
0,888 |
315,87 |
5,96 |
5,95 |
3,11 |
280 |
5 |
5 |
3 |
0,575 |
0,51 |
0,2625 |
0,23 |
| Раздел 4. Прочие работы | ||||||||||||||||
|
30 |
ТЕР46-04-006-01 | Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных |
100 м2 |
0,75 |
555,42 |
421,74 |
133,68 |
87,81 |
417 |
317 |
100 |
66 |
42,86 |
32,15 |
7,41 |
5,56 |
|
31 |
ТЕР46-04-006-03прим | Разборка деревянных встроенных шкафов |
100 м2 |
0,5 |
411,7 |
288,31 |
123,39 |
81,05 |
206 |
144 |
62 |
41 |
29,3 |
14,65 |
6,84 |
3,42 |
|
32 |
ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза |
100 м2окрповерхности |
0,52 |
1723,72 |
753,03 |
1,06 |
896 |
392 |
1 |
65,94 |
34,29 |
0,01 |
0,01 |
||
|
33 |
ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза |
100 м2окрповерхности |
0,25 |
1821,02 |
850,33 |
1,06 |
455 |
213 |
80,6 |
20,15 |
0,01 |
||||
|
34 |
ТЕРр57-13-01 | Смена вентиляционных решеток |
100 штук |
0,31 |
1691,93 |
376,88 |
524 |
117 |
34,45 |
10,68 |
||||||
|
35 |
ТЕР09-03-050-01прим | Монтаж пристенных поручней |
100 мплинтуса |
0,629 |
271,89 |
178,41 |
33,49 |
171 |
112 |
21 |
14,72 |
9,26 |
0,0625 |
0,04 |
||
|
36 |
Прайс лист ООО"12 стульев" июнь 2012 | Панель декоративная ЛДСП (ширина200 мм) 200,00/1,18/3,7 |
м |
62,9 |
45,81 |
2881 |
||||||||||
|
37 |
Прайс лист ООО"Сделай сам" июнь 2012 | Крепления из нержавеющей стали 620,00/1,18/3,7 |
шт |
25 |
142,01 |
3550 |
||||||||||
| Раздел 5. Транспортные работы | ||||||||||||||||
|
38 |
СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный |
т груза |
12 |
3,66 |
44 |
||||||||||
|
39 |
СЦП3-3-25-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 |
1 т |
12 |
34 |
34 |
408 |
408 |
||||||||
| Раздел 6. Электромонтажные работы | ||||||||||||||||
| Демонтажные работы | ||||||||||||||||
|
40 |
ТЕРр67-04-05 | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп |
100 шт. |
0,43 |
188,39 |
186,95 |
1,44 |
0,95 |
81 |
80 |
1 |
17,89 |
7,69 |
0,08 |
0,03 |
|
|
41 |
ТЕРр67-04-03 | Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания |
100 шт. |
0,34 |
64,75 |
64,21 |
0,54 |
0,36 |
22 |
22 |
6,32 |
2,15 |
0,03 |
0,01 |
||
|
42 |
ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток |
100 шт. |
0,89 |
59,33 |
59,33 |
53 |
53 |
5,84 |
5,2 |
||||||
| Монтажные работы | ||||||||||||||||
|
43 |
ТЕРм08-03-594-02 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 |
100 шт. |
0,43 |
5159,47 |
1498,72 |
2222,49 |
682,96 |
2219 |
644 |
956 |
294 |
116 |
49,88 |
47,6 |
20,47 |
|
44 |
ТЕРм08-03-593-06 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый |
100 шт. |
0,34 |
5345,39 |
1140,84 |
1987,35 |
662,96 |
1817 |
388 |
676 |
225 |
88,3 |
30,02 |
45,1 |
15,33 |
|
45 |
ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |
100 шт. |
0,45 |
727,98 |
416,02 |
10,96 |
0,61 |
328 |
187 |
5 |
32,2 |
14,49 |
0,08 |
0,04 |
|
|
46 |
ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |
100 шт. |
0,44 |
872 |
492,25 |
10,96 |
0,61 |
384 |
217 |
5 |
38,1 |
16,76 |
0,08 |
0,04 |
|
|
47 |
ТЕРм08-02-403-03 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах |
100 м |
0,65 |
1540,04 |
453,62 |
195,68 |
79,39 |
1001 |
295 |
127 |
52 |
37 |
24,05 |
5,27 |
3,43 |
|
48 |
Прайс ООО "Энергия" май 2012 | Светильники с люминесцентными лампами потолочный с электронным ПРА (ЭПРА), TL 3017-2х36 650,0/1,18/37 |
шт |
43 |
148,88 |
6402 |
||||||||||
|
49 |
-/- | Лампа люминесцентная TLD, 36W, "Philips" 50,0/1,18/3,7 |
шт |
86 |
11,45 |
985 |
||||||||||
|
50 |
-/- | Светильник НПБ19-100-011 230/1,18/3,7 |
шт |
34 |
52,68 |
1791 |
||||||||||
|
51 |
-/- | Лампа Энергосберегающая (60-100Вт) 145/1,18/3,7 |
шт |
34 |
33,21 |
1129 |
||||||||||
|
52 |
-/- | Розетка штепсельная для скрытой проводки 60/1,18/3,7 |
шт |
44 |
13,74 |
605 |
||||||||||
|
53 |
-/- | Выключатель для скрытой проводки одноклавишный 46/1,18/3,7 |
шт |
45 |
10,54 |
474 |
||||||||||
|
54 |
.-/- | Кабель ВВГ 3*1.5 (26/1.18/3.7) |
м |
30 |
5,96 |
179 |
||||||||||
|
55 |
-/- | Кабель ВВГ 3*2.5 (41/1.18/3.7) |
м |
35 |
9,39 |
329 |
||||||||||
|
56 |
-/- | Коробка ответвительная У195 (46.5/1.18/3.7) |
шт |
20 |
10,65 |
213 |
||||||||||
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |
232241 |
39566 |
5282 |
1721 |
3434,5 |
131,28 |
||||||||||
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |
1121375 |
401991 |
24095 |
17485 |
3434,5 |
131,28 |
||||||||||
| В том числе, справочно: | ||||||||||||||||
| Текущие цены согласно Протоколу №4 от 23.09.2011 г. комиссии по ценовой политике в строительстве при Министерстве регионального развития РХ ОЗП=10,16; ЭМ=4,86; ЗПМ=10,16; МАТ=3,7 |
887082 |
362425 |
18814 |
15764 |
||||||||||||
| Перевозка грузов ПЗ=5,54 (Поз. 38-39) |
2052 |
|||||||||||||||
| Накладные расходы 95%*(0,85*0,94) ФОТ (от 419476) |
318404 |
|||||||||||||||
| Сметная прибыль 50%*(0,8*0,9) ФОТ (от 419476) |
151011 |
|||||||||||||||
| Итого |
1590790 |
3434,5 |
131,28 |
|||||||||||||
| В том числе: | ||||||||||||||||
| Материалы |
693193 |
|||||||||||||||
| Машины и механизмы |
24095 |
|||||||||||||||
| ФОТ |
419476 |
|||||||||||||||
| Накладные расходы |
318404 |
|||||||||||||||
| Сметная прибыль |
151011 |
|||||||||||||||
| (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18 |
139854 |
|||||||||||||||
| ВСЕГО по смете |
1730644 |
3434,5 |
131,28 |
|||||||||||||
| Составил: Л. Данилович | Проверил: |
Л. Маслова |
||||||||||||||
| Инженер ПТО ГАУ РХ "Объединение "Абаканский пансионат ветеранов" | Ведущий консультант отдела экономики и прогнозирования Министерства труда и социального развития Республики Хакасия | |||||||||||||||